政府采购合同书修改(法务修改后)解读

2024-11-09

政府采购合同书修改(法务修改后)解读（通用5篇）

政府采购合同书修改(法务修改后)解读篇1

政府采购合同书

甲方(采购方:苏州市吴江滨湖投资集团有限公司联系人:鲁冠洲

联系电话:0512-63955063 乙方(供应方:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司联系人:陆萍

联系电话:*** 采购编号:SZXD2014-WJ-G-002 合同打印日期:2014年8月8日

根据苏州信德工程造价咨询有限公司采购编号SZXD2014-WJ-G-002 号政府采购文件及中标单位的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的王焰温泉一期生态温泉养生园软装与艺术陈列项目的采购事宜,签订本合同书。

(一合同一般条款

一、合同文件 36.合同文件适用法律

36.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

37.合同文件组成和解释顺序 37.1 合同文件的组成和解释顺序如下: 37.1.1 合同的特殊性条款

37.1.2 合同的一般性条款

37.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议 37.1.4 中标通知书、投标书和招标文件 37.1.5 有关图纸

37.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

37.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力 38.合同文件使用文字

38.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

38.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范;国家没有相应标准、规范时,可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款 39.完整物权

对于出卖的标的物,乙方应当拥有完整物权,并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利(包括知识产权的义务。

40.质量保证

40.1 乙方应保证所供标的物是全新的,未使用过的,并且是非长期积压的库存商品,完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,乙方应保证其提供的标的物在正确安装,正常使用和保养条件下,在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

40.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果,或者在质量保证期内,如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

40.3 除合同特殊条款规定外,合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算,且质量保证期不低于壹年。

41.包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,应当按照双方补充协议约定的方式包装,或者按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采

取足以保护标的物的包装方式。42.伴随服务

42.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外,还应提供下列服务。42.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督(如果必须安装、调试的话;42.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具;42.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;42.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

42.2 除合同另有规定之外,伴随服务的费用均已含在合同价款中,甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

43.标的物的交付

43.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

43.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

43.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

44.检验和验收

44.1 在交付前,乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验,并出具一份合格检验证明,合格检验证明作为甲方验收的依据,但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

44.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收,同时比较乙方出具的检验证明,经检验无误后出具验收合格证明,该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

44.3 验收期限自标的物交付之日起15天内。特殊情况需延长的,双方应在合同的特殊条款中约定。

44.4 如双方对验收结果有分歧,则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准,检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法 45.对标的物提出异议的时间和办法

45.1 甲方在验收过程中,应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

45.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

45.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题,否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付 46.合同价款和支付

46.1 本合同的结算货币为人民币,单位元。

46.2 乙方应按照双方签订的合同规定交付并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

46.2.1 合格的发票;46.2.2 甲方盖章签收后的物料清单和验收合格证明。46.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

46.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担;根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任 47.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

48.甲方违约责任

48.1 在合同生效后,甲方要求退货的,应向乙方偿付合同总价款的5%,作为违约金,违约金不足以补偿损失的,乙方有权要求甲方补足。

48.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

48.3 甲方违反合同规定,拒绝接收乙方交付的合格标的物,应当承担乙方由此造成的损失。

49.乙方违约责任

49.1 乙方不能交付(逾期超过十五天视为不能交货,或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的,甲方有权解除合同,乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金,违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

49.2 乙方逾期交付的,应在发货前与甲方和招标机构协商,甲方仍需求的,乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交付违约金,同时承担甲方因此遭致的损失费用。

50.不可抗力

50.1 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

50.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔 51.索赔

51.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

51.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任,则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

51.2.1 乙方同意退货,并按合同规定的货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

51.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经双方协商确定降低标的物的价格。

51.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

51.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内,乙方未能答复,上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在收到并同意甲方发出的索赔通知后15天内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额,如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

51.4 甲方提出索赔的书面材料应报招标机构备案。乙方同意的索赔方案应报招标机构审核。

八、履约保证金 52.履约保证金

52.1 乙方应在本合同签订时,按招标文件的约定提供相应的履约保证金, 52.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

52.3 履约保证金(无息将在乙方履行完合同义务,甲方十个工作日内退回。

九、合同的解除和转让 53.合同的解除

53.1 甲方和乙方协商一致,可以解除合同。53.2 有下列情形之一,合同一方可以解除合同: 53.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的,未受不可抗力影响的一方有权解除合同;53.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。

53.3 有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。

54.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效 55.合同的生效

本合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

十一、争议解决 56.争议解决

甲乙双方因合同发生争议,应在招标方的主持下进行调解,协商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则 57.合同份数。本合同一式拾份，甲方执肆份，乙方肆份，招标方贰份。58.未尽事宜本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。第二部分合同特殊条款

根据苏州市吴江政府采购招标编号 SZXD2014-WJ-G-002 号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的项目事宜，签订本合同书。本合同由甲乙双方依据中华人民共和国法律及行业地方规范条例，经平等协商所订立。

一、合同内容：名称数量备注详见清单，包括软装图片、软装清软装及艺术陈列工程单（家具、装饰画、陶瓷饰品、仿一项真花艺、窗帘布艺、灯具、其它装饰摆件等）及布艺小样。（小样部分清单由设计单位自行深化）以招标文件要求及中标单位投标文件响应情况为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分： ①中标通知书； ②招标文件； ③乙方中标的投标书； ④乙方在施工过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、价格与支付：

1、价格：人民币壹仟伍佰伍拾贰万贰仟玖佰圆整（￥：15522900.00），包括运输、仓储、管理、集成费、安装制作、深化设计、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项完成项目前应有的费用及专利技术、技术支持与培训、质保期间等一切费用。最终深化方案经甲方确认后，乙方提交本软装饰工程预算清单，确定物品单价及总价（除非方案大的调整，报价不得超出原投标价）。甲方收到乙方提交的清单报价后 10 日内审核确定，逾期视为认可。

2、付款步骤：投标人必须填报各项目单项的价款，实际招标量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。合同签订后七天内支付合同价款的 30%（同时提供合同价款 30%的银行保函）；方案全部深化完成并经甲方确认，甲方付至合同金额 40%进度款现场具备软装摆场条件，甲方提前七天通知乙方进场安装，主要家具、工艺品到达现场，验收合格后支付至合同金额 50%；标的物全部交付、正确安装且经甲方验收合格后，甲方付至合同金额 80%。经结算后付至结算审定价的 95%，余下的 15%留作质保金。验收合格之日起算质保期为壹年，质保期届满后一次性付清。质量保证金不计利息。王焰温泉一期生态温泉养生园软装与艺术陈列

3、付款方式：银行汇票或转帐支票

四、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格材料并按国家的各项标准和规范要求验收。

2、材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3、材料的验收包括；数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准根据根据招标文件要求及有关规定由招标方到场，并按国家相关标准进行验收通过；

5、乙

方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标代理机构；

6、如涉及进口产品，乙方在交货时须提供相关报关证明。

7、甲方对乙方软装工作的验收将在乙方所有软装采买及摆放完毕后进行，甲方验收合格后将向乙方出具竣工验收证明。软装工程完工后，乙方向甲方提交完工报告或完工申请，甲方收到后 7 日内验收完毕，逾期未验收的，视为软装工程通过验收。

8、甲方有权要求乙方提供工程范围内的咨询意见和相应的图纸，甲方有权提出对软装设计方案的意见，乙方最终设计方案需经甲方书面同意，乙方应配合替换。乙方接到甲方的变更或替换通知指令后，向甲方提交相应报价，甲方收到后 7 日内予以批复，逾期视为认可。

五、交付条件：

1、交付时间：合同签订后，中标单位应在 60 天内供货，摆场布置、安装 20 天完工，供甲方验收。（若甲方要求方案调整，则日期相应顺延）

2、交付地点：招标方指定地点。

3、乙方发货时应先用函、电通告甲方及招标代理机构。

4、标的物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

六、售后服务：提供招标所有内容的质保期为壹年，质保期自软装最终验收合格之日起计算。

（一）乙方负责本次所涉货物的现场运输。

（二）乙方提供的产品免费质保期，提供招标所有内容的质保期为壹年，质保期自软装最终验收合格之日起计算。在软装保修期内，一旦发生由于中标单位原因造成的质量问题，中标单位应在 12 小时以内响应，24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如需更换设备或送修，必须在 2 个工作日内解决。投标单位应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。（具体参照中标单位等同或优于招标要求的售后服务承诺）

（三）甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另订。

（四）乙方对甲方提出的各方面要求应在48小时内予以书面答复。

（五）。

（六）。

七、违约责任：

1、乙方不能交付（逾期超过十五天视为不能交货），或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交付的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发

货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交付违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、甲方应按合同约定的金额和期限向乙方支付合同价款，逾期支付则甲方每天承担逾期部分万分之四的违约金，并工期相应顺延。逾期超过 15 天以上时，乙方有权暂停工作，并书面通知甲方。由于甲方未在约定时间向乙方支付有关费用而造成的工期延误，乙方概不负责。

八、合同生效及其它：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）即生效。

2、本合同一式拾份，甲方执肆份，乙方肆份，自双方签字并加盖公章之日起生效。在双方履行完合同所约定的全部义务后，或在双方协商一致同意解除本合同时自动终止。合同及附件如需增订、修删，必须由双方协商进行确定。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构提交二份备存。甲方签章：乙方签章：政府采购管理部门备案章代理人：代理人：授权代表人：年月日年月日年月日

政府采购合同书修改(法务修改后)解读篇2

一、新修改的《专利法》提高了授予专利权的门槛, 提升了专利的技术含量, 有利于提升企业的技术创新能力

发明创造要想取得专利权必须满足新颖性、创造性和实用性的要求, 《专利法》第二十二条作出了具体的规定, 修改前的《专利法》第二十二条第二款对不同的现有技术规定了不同的地域范围, 其中以公开出版物方式公开的现有技术的范围是全球的, 以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内。在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或方法, 只要在我国国内还没有公开使用或者销售过, 就可以在我国被授予发明或实用新型专利权, 这不利于鼓励真正的发明创造。本次修改的《专利法》第二十二条第二款规定:发明创造要符合新颖性的要求是该发明或实用新型不属于现有技术, 该条第五款规定了现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。这样就提高了授予发明和实用新型专利的授权门槛, 从而提高了我国授予专利的质量和水平, 使我国的企业真正面对全球这一大市场, 苦练内工, 迅速提高技术创新的能力。近年来, 我国外观设计专利申请量大幅度提高, 授权标准偏低的问题日显突出, 这种状态不利于充分发挥专利制度对我国产品外观创新活动的激励作用, 提高外观设计专利权的授权标准, 有利于尽快形成丰富多彩、具有竞争力的产品式样。新修改的《专利法》第二十三条第二款规定:“授予专利权的外观设计与现有设计或者与现有设计特征的组合相比, 应当有明显的区别。”这一规定包含了两层含义:一是授予专利权的外观设计与每一项现有设计单独对比, 不仅不应当在整体视觉效果上实质相同, 还应当具有明显的区别, 这一标准排除了简单的商业性转用设计, 也排除了与现有设计不相同但与现有设计的区别对产品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计;二是允许将两项或者两项以上的现有设计的特征组合起来, 判断申请获得专利的外观设计与之相比是否具有明显的区别, 这一标准排除将惯用设计特征、知名产品的设计组合而成的设计, 也排除了对多项现有设计的特征进行简单的组合而成的设计。新修改后的《专利法》在第二十五条中第一款增加了第六项, 规定对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的主要起标志作用的设计, 不授予专利权。该条将包装袋、瓶帖、标贴排除在专利权之外, 这既有利于提高我国对产品本身外观的创新水平, 促进我国品牌产品的形成, 提高我国产品的国际竞争力, 也会减少外观设计权与商标专用权、著作专用权之间的交叉与冲突。

二、新修改的《专利法》加大了对专利权的保护力度, 为实施国家知识产权战略, 建设创新型国家保驾护航

新修改后的《专利法》明确指出《专利法》的首要任务是保护专利权人的合法权益, 更加明确了在新的历史条件下, 专利权和专利技术的应用对创新国家建立的重要作用。《专利法》第五条增加了第二款关于遗传资源保护的规定, 随着生物技术的发展, 遗传资源已经成为一个国家可持续发展的重要资源, 保护遗传资源对我国有特别重要的意义。在新修改后的《专利法》第十一条第二款中增加了任何单位或者个人未经外观设计专利人许可, 不得许诺销售其外观设计专利产品的规定, 解决了在各种展会上展出者未经专利权人许可展出与外观设计专利产品相同的产品, 只要不在展会期间实际销售其产品, 就可以逍遥法外, 外观设计专利权利人对其展出行为束手无策的问题。新修改后的《专利法》将原《专利法》的第五十八条的假冒他人专利和五十九条的冒充专利合并, 统一规定为“假冒专利行为”, 并提高了对假冒专利行为的行政处罚力度, 本条规定:“假冒专利的, 除依法承担民事责任外, 由管理专利工作的部门责令改正并予公告, 没收违法所得, 可以并处违法所得4倍以下的罚款;没有违法所得的, 可以处20万以下的罚款;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”这就大大净化了市场, 消除了影响我国创新能力提高的负面因素。新修改后的《专利法》第六十四条赋予了管理专利工作的部门查处假冒专利行为所需的必要行政执法手段, 对假冒专利的产品可以查封或扣押。新修改后的《专利法》第六十五条明确了确定侵权赔偿额的计算顺序, 增加了法定赔偿的规定, 即在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的, 人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素, 确定给予1万以上100万以下的赔偿。本条还将专利权人制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿的范围。这些条款均起到了增加侵权人成本的目的, 对侵权行为的遏制起到立竿见影的作用。

三、强化了专利信息的准确传播, 为全社会提高运用专利制度的能力提供了有力的抓手

新修改后的《专利法》第二十一条增加了第二款:“国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息, 定期出版专利公报, ”特别需要提到的是新修改后的《专利法》六十一条提出的“专利评价报告”意义重大。该专利评价报告不仅依靠检索到的文献对实用新型专利是否具备新颖性、创造性进行分析评价, 还对实用新型专利的其他实质性条件, 如说明书的公开是否充分, 权利要求书是否得到说明书的支持、修改是否超范围等进行分析评价。同时增加了请求处理专利侵权纠纷的利害关系人也可以请求国家知识产权局作出专利评价报告, 这些增加的规定降低了专利维权成本, 特别有利于企业迅速提高运用专利制度的水平和能力, 有利于建设服务型政府, 创造公平良好的竞争环境。

解读修改后的《行政诉讼法》篇3

1.受案范围扩大

经过多年的司法实践，《行政诉讼法》对公民权利的保护已经不仅仅限于人身权和财产权，扩大受案范围、进一步明确列举可诉具体行政行为的情形，可以避免法院借口法律没有明确规定而不予受理案件。新法第十二条第一款第三项至第十项规定：“人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：（三）申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、草原等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）对征收、征用决定及其补偿决定不服的；（六）申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的；（七）认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的；（八）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的；（九）认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；（十）认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的。”

2.可口头起诉

新法第五十条第二款规定：“书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，出具注明日期的书面凭证，并告知对方当事人。”这一规定方便了当事人行使诉权，在实践中操作性较强。无论是口头起诉还是书面起诉，起诉都要符合条件，如有明确被告、基本事实等。

3.应当登记立案

以往在司法实践中，法院立案很大程度上是进行实体审查，适用新法后，法院立案主要是对原告的起诉是否符合形式要件要求进行判断。新法第五十一条规定：“人民法院在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件的，应当登记立案。对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。不符合起诉条件的，作出不予立案的裁定。裁定书应当载明不予立案的理由。原告对裁定不服的，可以提起上诉。”

4.行政首长须出庭

新法第三条第三款规定：“被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。”在行政诉讼中，行政机关派谁出庭，并不是一个非常重要的问题。新法规定行政首长应该出庭应诉，一方面可以缓解官民矛盾，另一方面也有利于纠纷的解决。

5.可跨区域管辖

新法第十八条第二款规定：“经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。”我国行政诉讼面临的一个问题是行政干预。一些基层法院人、财、物受制于地方行政机关，导致一些案子不能判、不好判、不敢判。新法在一定程度上可以解决行政机关对公正审判造成的影响，从体制层面给行政审判注入了一剂“强心针”。

6.复议机关是共同被告

第二款新法规定：“经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。”实践中，复议机关为了不当被告，维持原行政行为的现象比较普遍，导致行政复议制度未能充分发挥作用。新法的实施，可以有效解决行政复议公信力下降的问题。

猪场转让合同(修改后) 篇4

甲方（卖方）：乙方（买方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，按照自愿、平等、诚信的原则，经甲、乙双方共同协商并达成一致意见，现就仪陇县银山乡九岭场村久旺养殖场转让事宜约定如下：

第一条：转让养殖场名称：久旺养殖场

第二条：转让养殖场地址：银山乡九岭村

第三条：该养殖场的转让范围：包括办公室、生活区、养殖场、仓库、料场、用电设施（变压器等）、进入养殖场与村道连接的混凝土道路及与该养殖场相关的其他设施、设备。

第四条：转让价款：第五条：在签订本合同之日乙方向甲方交纳购买该养殖场的保证金50，000元，大写：伍万元整。

第六条：甲方在收到乙方所交纳的保证金后，应在壹月内将养殖场证照等相关手续（）更改办理完成并交给乙方。

第七条：甲方负责结清合同签订之前应当支付给九岭场村的土地租赁费用，转让之后由乙方另行与九岭场村委会签订土地租赁合同，并直接向该村委会支付土地租赁款，以上甲方必须予以协助。

第八条：甲方办理完第六条的相关手续及履行第七条的协助义务后，乙方必须于日内一次性向甲方付清转让款元，大写：元整，此时保证金自动转换为转让款，并在总金额中扣除。第九条：双方签订本合同之时甲方应保证该养殖场的产权明晰，绝对属甲方所有，且该养殖场未进行过任何银行抵押贷款以及未设定其他担保权利等。

第十条：双方签订合同之后养殖场所有权及使用权即归乙方，合同签订前该养殖场的所有债权债务由甲方承担，转让后新形成的债权债务由乙方承担。

第十一条：自转让合同签订之日起日内，甲方应将养殖场内属于自己的生活用品、树木（不包括养殖场的配套设施）（这里你们要约定清楚哪些他搬走，哪些你留下，不要把养殖场的基本配套设施都撤走了，最好详细点）搬出养殖场处理，过期视为由乙方所有。

第十二条：甲乙双方约定，乙方在月日之前进驻养殖场，进驻之前由甲方负责解除甲方就该养殖场与其他合作伙伴形成的租赁关系，协调及处理好与养殖场周边村民以及其他可能阻碍乙方进场的其他所有相关事情，不得阻碍乙方顺利进驻养殖场。

第十二条：违约责任：

1、甲方履行完本合同第六、第七条的义务后，若乙方以种种理由和借口压低转让价款或是拒绝购买该养殖场，乙方不得要求甲方退还保证金，甲方有权将该保证金作为违约金处理；但如果在约定的期限内，甲方未履行以上义务，则甲方在退还乙方保证金的同时，另须向乙方支付违约金50，000元，大写人民币：伍万元整，并继续履行合同。

2、甲方违反本合同第九条之规定致使乙方接手养殖场后产生债务争议，则甲方须按合同转让金总额的30%向乙方支付违约金，该债务仍由甲方承担，且还需赔偿由此给乙方造成的经济损失。

3、若乙方违反本合同第八条之规定，甲方有权将保证金视为违约金处理，保证金将不再自动转换为转让款。

4、若甲方违反本合同第十二条之规定，甲方须按合同转让金总额的30%向乙方支付违约金。第十三条：解决争议的途径

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，首先应协商解决，协商不成，任何一方均可向乙方住所地人民法院起诉。

第十四条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

第十五条：自甲乙双方签字盖章后生效；未尽事宜，甲乙双方协商并达成一致意见，形成书面的补充协议，该补充协议与主合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：住址：住址：联系电话：联系电话：签约地点：

外墙漆施工承包合同修改后篇5

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着自愿、平等、诚实信用、互利的原则，甲乙双方就工程的有关事项达成如下协议：

一、工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程内容及范围：

（4）承包方式：

（5）质量标准：合格

二、合同工期

本合同的施工工期按下列方式确定：

本合同工程自年月日正式开工，在允许施工的条件下个工作日内完工。因不可抗拒因素造成不能施工的乙方需以书面形式上报甲方，甲方同意后出具书面证明，工期可顺延，由于乙方人为因素或其他因素导致延误工期，由乙方承担相应责任，超出工期一天罚款1000元，超出三天以上，超一天罚款3000元，竣工日期按甲方验收合格日算起。

三、工程量及工程价款

１、工程量依照甲方提供的施工图纸和相关资料参考计算。

面积以实际测量为准；

２、工程施工面积每平方米单价为：元/m²(底漆、真石漆、面漆、吊篮、美纹纸、空压机、喷枪、电线、气管、电动搅拌器由甲方提供，其余一切辅料及小工具由乙方自行准备)。

３、本工程采用固定单价计算，施工面积以图纸为依据以实际施工面积为准，总价款最终以审计决算为准（以开发方对甲方的计量标准为准）。

４、施工使用水电等由甲方协调提供。

５、工程量按实际施工面积据实决算，决算价=合同单价×实际施工面积。

四、工程款支付：

双方约定的工程款支付的方式和时间：

1、乙方对多层部分施工完毕，甲方需支付总施工款的2、乙方对高层部分施工完毕，甲方需支付总施工款的3、乙方全部施工完，开发方、甲方对本工程验收合格后10日内，甲方支付给乙方所有施工实际总价款的，剩余总施工款的做为质保金，质保期为二年，质保期满后甲方在30日内付清全部工程款。

五、工程质量：合格

1、乙方的施工质量均应符合国家标准。