政府采购合同书

2024-08-08

政府采购合同书（精选8篇）

政府采购合同书篇1

政府采购合同书

发包方（发包方）：苏州市产品质量监督检验院联系人：丁成华联系电话：0512-66591820

承包方（承包方）：苏州顺上顺建筑装饰工程有限公司联系人：邹方亮联系电话：***

资金核定单号 NO：行 1811-61 根据苏州公正建设咨询房地产评估有限公司采购编号 SZGZG2018-T-001 号竞争性谈判采购文件及中标单位文件和中标通知书，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，发包方将其国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目发包给承包方进行施工，订立本合同：

一、工程概况工程名称：国家新能源汽车充电设施质量监督检验中心（江苏）装修项目；工程地点：北官渡路 50 号 2 幢二楼北 c 区租赁厂房；工程内容：具体内容见设计图纸及报价清单；二、工程承包范围

承包范围：墙面地面等装饰、安装，电气给排水，消防安装及拆除等工程。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

工期：

日历天。（实际开工日期以发包方通知进场日期为准）。

四、工程质量标准：合格。凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

五、合同价款

1、合同价款（人民币）：

玖拾捌万伍仟元整（人民币￥：

0 985000 元）。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试、入网费用、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。具体明细见下表。

2、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经区财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的 10%，超过部分财政部门不予安排资金。

3、原合同金额 10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

4、价格明细（1 1）安装部分

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

电气设备安装工程 1 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ1 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装台 1 2220.63 2220.63 2 配电箱 1、名称:照明配电总箱 ALZ2 2、型号:GX-I/带消防标识 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢 4、安装方式:落地安装台 1 2071.02 2071.02 3 配电箱 1、名称:配电箱 AP1 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1271.02 1271.02 4 配电箱 1、名称:配电箱 AP2 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1471.02 1471.02 5 配电箱 1、名称:配电箱 AP3 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1571.02 1571.02 6 配电箱 1、名称:配电箱 AP4 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1471.02 1471.02 7 配电箱 1、名称:配电箱 AP5 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1471.02 1471.02 8 配电箱 1、名称:配电箱 AP6 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1271.02 1271.02 9 配电箱 1、名称:配电箱 AP7 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1271.02 1271.02 10 配电箱 1、名称:配电箱 AP8 2、型号:GXL-II,（IP55）

3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1271.02 1271.02 11 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL1 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1271.02 1271.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL2 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1171.02 1171.02 13 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL3 2、型号:PZ30-12 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 14 配电箱 1、名称:普通照明配电箱 AL4 2、型号:PZ30-24 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1471.02 1471.02 15 配电箱 1、名称:应急照明配电箱 ALE 2、型号:GXL-II 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装 4、接线端子：无端子外部接线 2.5 台 1 1371.02 1371.02 16 配电箱 1、名称:排烟风机配电箱 APpy 2、型号:GXL-II,防水型 IP55 3、安装方式:挂墙 1.5m 明装台 1 1271.02 1271.02 17 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:400x100 m 37.32 78.29 2921.78 18 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:300x100 m 27.9 58.06 1619.87 19 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:200x100 m 82.53 58.06 4791.69 20 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:100x50 m 39.18 44.73 1752.52 21 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 5 28.34 141.70 22 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 10 43.67 436.70 23 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 803.86 25.00 20096.50 24 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 m 761.28 29.33 22328.34 25 配管 1、名称:焊接钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 128.87 33.12 4268.17 26 铁构件 1、名称:桥架、明配管支吊架 2、材质:型钢 kg 287.5 16.85 4844.38 27 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-300T 套 3 100.00 300.00 28 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-300TL 套 3 200.00 600.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架侧向抗震支架 2、规格:QJ-400T 套 4 160.00 640.00 30 抗震支架 1、名称:500 宽度以下桥架双向抗震支架 2、规格:QJ-400TL 套 3 300.00 900.00 31 接线盒 1、名称:灯头盒、接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 246 6.28 1544.88 32 接线盒 1、名称:开关盒、插座盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 52 6.39 332.28 33 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x4 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 27.75 20.24 561.66 34 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 168.01 23.81 4000.32 35 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x10 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 207.66 40.37 8383.23 36 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 115.46 51.43 5938.11 37 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 121.08 78.15 9462.40 38 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 58.85 132.04 7770.55 39 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 133.13 182.91 24350.81 40 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 70 224.71 15729.70 41 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x150+1x70 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 45.63 265.72 12124.80 42 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 m 89.07 343.75 30617.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、型号、规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV 43 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4x240+1x120 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 16.4 452.12 7414.77 44 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY4x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 6.15 40.55 249.38 45 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-YJY-5x16 3、敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 72.21 51.43 3713.76 46 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:240mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 282.41 2824.10 47 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:120mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 8 200.22 1601.76 48 电力电缆头 1、名称:干包式铜芯电缆头 2、规格:35mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 4 119.14 476.56 49 电力电缆头 1、名称:压接铜端子 2、规格:16mm2 以内 3、电压等级（kV）:1.0kV 个 10 119.14 1191.40 50 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 m 3287.58 1.76 5786.14 51 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-4 m 1148.01 2.53 2904.47 52 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 2430.16 2.06 5006.13 53 照明开关 1、名称:单联单控开关 2、安装方式:暗装个 32 16.12 515.84 54 插座 1、名称:单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装个 16 24.27 388.32 55 插座 1、名称:单相两孔、三孔桌面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装个 16 30.19 483.04 56 插座 1、名称:单相两孔、三孔地面插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装个 6 83.24 499.44 57 插座 1、名称:茶水间防溅型单相两孔、三孔型插座 2、规格:10A 个 3 42.02 126.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

3、安装方式:暗装 58 插座 1、名称:冰箱单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装个 1 33.79 33.79 59 插座 1、名称:壁挂式空调单相三孔型插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装个 4 21.96 87.84 60 插座 1、名称:三相五极动力插座 2、规格:16A 3、安装方式:暗装个 1 49.05 49.05 61 荧光灯 1、名称:格栅灯 1200*600 2、型号、规格:35W

3、安装形式:嵌入式套 39 87.26 3403.14 62 荧光灯 1、名称:格栅灯 600*600 2、型号、规格:35W

3、安装形式:嵌入式套 6 87.26 523.56 63 荧光灯 1、名称:T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W

3、安装形式:吸顶套 136 70.35 9567.60 64 荧光灯 1、名称:应急 T5 节能型荧光灯 2、型号、规格:1*28W 应急时间为 180min 3、安装形式:吸顶套 1 75.58 75.58 65 装饰灯 1、名称:安全出口标志灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式套 5 74.67 373.35 66 装饰灯 1、名称:疏散指示灯 2、型号、规格:(LED)1*3W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式套 15 74.67 1120.05 67 装饰灯 1、名称:应急照明灯 2、型号、规格:(LED)2*10W（带蓄电池）(t≥90min)3、安装形式:墙壁式套 24 74.67 1792.08 弱电工程 68 配管 1、名称:电线管 2、材质:PVC 3、规格:φ20 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 113.05 15.30 1729.67 69 双绞线缆 1、名称:UTP CAT.5 四对超五类线 2、敷设方式:穿管敷设 m 113.05 3.62 409.24 70 信息插座 1、名称:网络插座 2、安装方式:暗装个 3 28.97 86.91 71 接线盒 1、名称:插座盒 2、材质:塑料 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 3 6.22 18.66 通风空调工程 72 轴流通风机 1、名称:PY-A-1 高温轴流排烟风机台 1 1210.20 1210.20

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、规格:HTF(A)-I-13，Q=61000cmh,H=750Pa，N=18.5kW,M=467Kg 3、安装形式:吊装 4、减振底座形式、数量:弹簧减震器 73 空调器 1、名称：空调 5P 四面出风（含内外机、铜管、等辅件，打孔等安装内容）

2、规格：CL=12kW、CR=13kW、N=4.21KW 3、安装形式：吊装 4、支架形式、材质:型钢支吊架台 6 3186.89 19121.34 74 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以下 5、板材厚度:1.0 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 158.86 98.59 15662.01 75 镀锌薄钢板风管 1、名称:镀锌薄钢板风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm 以上 5、板材厚度:1.2 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰 7、接口形式:咬口 m2 168.13 124.87 20994.39 76 柔性接口 1、名称:帆布软接 2、材质:防火帆布 3、形式:无法兰 m2 1.05 91.12 95.68 77 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1000*320 3、支架形式、材质:型钢支吊架个 3 343.90 1031.70 78 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1250*400 3、支架形式、材质:型钢支吊架个 4 443.90 1775.60 79 碳钢阀门 1、名称:280℃防火阀 2、规格:1650*550 3、支架形式、材质:型钢支吊架个 1 805.12 805.12 80 铝及铝合金风口、散流器 1、名称:远程多叶送风口 2、规格:（900+250）*700 个 10 520.54 5205.40 81 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250T 套 4 300.00 1200.00 82 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-630≤宽度＜1250TL 套 4 500.00 2000.00 83 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600T 套 4 600.00 2400.00 84 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架 2、规格:TF-1250≤宽度＜1600TL 套 4 800.00 3200.00 85 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-1600≤宽度＜2000T 套 5 600.00 3000.00 86 抗震支架 1、名称:矩形通风风管双向抗震支架套 5 1000.00 5000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

2、规格:TF-1600≤宽度＜2000TL 87 抗震支架 1、名称:矩形通风风管侧向抗震支架 2、规格:TF-2000≤宽度＜2500T 套 1 800.00 800.00 88 设备支架 1、名称:设备支吊架制作、安装 2、规格:型钢 kg 30 29.13 873.90 89 金属结构刷油 1、名称:设备及风管支架、配件 2、除锈级别:轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道灰色调和漆两道 kg 342.97 2.23 764.82 90 通风工程检测、调试

项 1 2100.55 2100.55 消火栓工程 91 镀锌钢管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、规格、压力等级:DN65 1.6Pa 4、连接形式:沟槽卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 m 106.24 59.03 6271.35 92 室内消火栓 1、安装方式:室内 2、型号、规格:单栓带消防软管卷盘组合消防柜 3、附件材质、规格:1800x700x180（mm），配置手提式 3kg 装药量磷酸铵盐干粉灭火器 2 具。消火栓箱采用铁壳铝合金门框玻璃门，消火栓箱内设置SN65消火栓一只，DN65衬胶水龙带25米一条，QZ19直流水枪一支，消火栓均配消防卷盘。消防软管卷盘应配置内径不小于的消防软管，其长度宜为 30.0m；套 11 702.90 7731.90 93 法兰阀门 1、类型:蝶阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN65 1.6 4、连接形式:沟槽卡箍连接个 7 230.19 1611.33 94 抗震支架 1、名称:单管侧向水管抗震支架 2、规格:S-DN65T 套 11 100.00 1100.00 95 抗震支架 1、名称:单管双向水管抗震支架 2、规格:S-DN65TL 套 8 200.00 1600.00 96 管道支架 1、材质:型钢 2、管架形式:一般管架 kg 155.14 40.19 6235.08 97 管道刷油 1、油漆品种:调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，红色调和漆二道 m2 27.92 18.29 510.66 98 金属结构刷油 1、除锈级别:除轻锈 2、结构类型:一般管架 3、涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道，灰色调和漆二道 kg 155.14 2.23 345.96 99 水灭火控制装置调试 1、系统形式:消火栓水系统调试 2、点位:50 点以内系统 1 1290.19 1290.19 火灾自动报警系统 100 接线箱 1、名称:火灾报警进线接线箱 2、安装形式:挂墙明装个 1 600.41 600.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

区域报警控制箱 1、总线制:区域显示器 2、安装方式:壁挂式台 2 2168.48 4336.96 102 桥架 1、名称:槽式金属桥架 2、规格:150x75 m 70.68 58.06 4103.68 103 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 821.86 25.00 20546.50 104 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 348.14 32.91 11457.29 105 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 25 56.84 1421.00 106 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-KYJY-2x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.84 4.85 251.42 107 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 929.63 2.00 1859.26 108 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 51.23 3.48 178.28 109 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 755.12 2.06 1555.55 110 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-4x2.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.37 334.80 111 电力电缆 1、名称:控制电缆 2、型号、规格:NH-KVV-2x4 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 40 8.22 328.80 112 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x2.5 m 40 3.51 140.40 113 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVSP-2x1.5 m 40 2.88 115.20 114 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:ZN-RVVP-2x1.5 m 40 3.51 140.40 115 点型探测器 1、名称:感烟探测器（含底座）

2、线制:总线制个 54 55.91 3019.14 116 按钮 1、名称:手动报警按钮（带电话插孔）

个 6 116.95 701.70 117 按钮 1、名称:消火栓按钮个 11 82.15 903.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

声光报警器 1、名称:声光报警器个 6 212.05 1272.30 119 消防报警电话插孔（电话）

1、名称:消防电话机带编码 2、安装方式:挂墙安装个 1 138.46 138.46 120 消防广播（扬声器）

1、名称:消防广播(阻燃后罩)2、功率:3W 3、安装方式:吸顶式个 10 79.55 795.50 121 模块（模块箱）

1、名称:总线短路隔离器个 4 144.30 577.20 122 模块（模块箱）

1、名称:输入输出模块 2、输出形式:多输出个 18 192.46 3464.28 123 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 55 6.82 375.10 124 防火控制装置调试 1、名称:广播喇叭及音箱、通信分机及插孔个 17 133.20 2264.40 125 防火控制装置调试 1、名称:防火阀个 8 90.00 720.00 126 火灾报警系统控制主机 1、名称:火灾报警主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 1154.43 1154.43 127 自动报警系统调试 1、名称:自动报警系统装置调试

2、点数:128 点以下系统 1 5535.17 5535.17 防火门监控系统 128 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 25.00 2783.50 129 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 111.34 32.91 3664.20 130 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 131 配线 1、名称:铜芯多股线 2、配线形式:桥架、管内配线 3、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 m 130.34 2.00 260.68 132 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 260.68 2.51 654.31 133 模块（模块箱）

1、名称:中继模块个 3 144.30 432.90 134 入侵报警控制器 1、名称:防火门现场控制器 2、功能:用于单开防火门的监视 3、安装方式:门上套 3 1345.49 4036.47 135 出入口控制设备 1、名称:电动闭门器 2、功能:将处入打开状态的防火门关闭 3、安装方式:门上台 2 1115.53 2231.06 136 入侵探测设 1、名称:门磁开关套 3 82.09 246.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

备 2、功能:用于打开防火门 3、安装方式:防火门内外壁装 137 防火门监控主机 1、名称:防火门监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 1850.03 1850.03 138 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 10 6.22 62.20 消防电源监控系统 139 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.34 25.00 1908.50 140 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 76.39 32.91 2513.99 141 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 142 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 84.34 3.45 290.97 143 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 168.78 2.24 378.07 144 火灾报警系统控制主机 1、名称:消防设备电源监控主机（按点位数自行配置，满足设计要求）

台 1 4050.03 4050.03 145 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 14 6.22 87.08 电气火灾监控系统 146 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 17.99 25.00 449.75 147 配管 1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC25 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 m 15.9 32.91 523.27 148 配管 1、名称:包塑金属软管 2、规格:Φ20mm 内 L=1000mm 内 m 5 56.84 284.20 149 电力电缆 1、名称:铜芯电缆 2、型号、规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 3、敷设方式、部位:穿管敷设 4、电压等级（kV）:1.0kV m 576.82 3.45 1990.03 150 配线 1、名称:铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 m 1161.2 0.33 383.20 151 电气火灾监控系统控制1、名称:电气火灾监控系统控制器 2、规格:SDF5000B 台 1 4368.48 4368.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

器 152 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H50 4、安装形式:暗装个 14 6.22 87.08 给排水工程 153 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 8 27.25 218.00 154 复合管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:衬塑钢管 DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 47.31 22.70 1073.94 155 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De25（含管件）

4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 4.77 20.55 98.02 156 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:水 3、材质、规格:PP-R 管 De32（含管件）

4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 m 27.42 21.86 599.40 157 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De110 4、连接形式:零件粘接 m 14.8 43.55 644.54 158 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De75 4、连接形式:零件粘接 m 7.3 33.03 241.12 159 塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC De50 4、连接形式:零件粘接 m 9.88 26.62 263.01 160 给、排水附（配）件 1、类型:网框式地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN75 个 1 79.55 79.55 161 套管 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:石棉、水泥个 2 72.33 144.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号

项目名称

项目特征描述

计量

单位

工程量

金额（元）

综合单价

合价

162 给、排水附（配）件 1、类型:水龙头 2、型号、规格:DN15 3、安装方式:螺纹连接个 2 50.54 101.08 163 大便器 1、名称：蹲便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用不大于 6L 的冲洗水箱组 7 844.64 5912.48 164 洗脸盆 1、名称：洗手盆 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、组装形式：台下盆 5、附件名称：水龙头、角阀、软管等组 4 573.55 2294.20 165 小便器 1、名称：小便器 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装，采用手动式冲洗阀 4、附件名称：排水栓等组 4 803.93 3215.72 166 拖把池 1、名称：拖把池 2、材质：瓷质 3、规格、类型：组装 4、附件名称：水龙头、排水栓等组 1 359.47 359.47 167 水槽 1、名称：双槽水槽 2、材质：不锈钢 3、规格、类型：组装，400*800 4、附件名称：水龙头、排水栓等组 1 463.89 463.89 168 脚手架搭拆

项 1 1000.00 1000.00

合计

495338.03

规费、税金项目计价表序号项目名称计算基础计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 14680.83 100 14680.83 1.1 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 2.4 12066.43 1.2 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.42 2111.63 1.3 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 502768.1 0.1 502.77 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 517448.93 10 51744.89 合计 66425.72

总价措施项目清单与计价表序号项目名称计算基础费率（%）

金额（元）

调整费率（%）

调整后金额（元）安全文明施工费

7430.07

1.1 基本费分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 7430.07

合计 7430.07

（2 2）装饰部分

序号项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价

装饰部分

块料楼地面位置：茶水间、卫生间、房间 m2 178.62 155.81 27830.78 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、600*600*8 防滑地砖，干水泥擦缝 2 块料楼地面位置：走廊公共空间 m2 91.91 158.96 14610.01 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、40mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、800*800*8 地砖，干水泥擦缝 3平面砂浆找平层位置：除地砖楼面外其余翻新楼面 m2 1603.32 40.21 64469.5 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

2、40mm 厚 C25 细石混凝土，随打随抹光 3、无溶剂环氧涂料一道 4、0.5 厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨 5、1 厚无溶剂环氧面涂 4 石材楼地面 1、水泥浆一道（内掺建筑胶）

m2 2.9 301.41 874.09 2、30mm 厚 C25 细石混凝土找坡抹平3、20mm 厚干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、20mm 厚米黄大理石门槛石、45 度磨边 5 楼（地）面涂膜防水 1、1.5 厚聚合物水泥防水涂料，上翻 150 m2 51.39 14.34 736.93 6 块料踢脚线 1、5mm 厚 1：3 水泥砂浆打底划出缝道 m 165.1 30.05 4961.26 2、8mm 厚 1：2 水泥砂浆粘贴层 3、8mm 厚地砖面层，干水泥擦缝 7 块料墙面 1、界面剂一道 m2 131.68 169.87 22368.48 2、8mm 厚 1：1.6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 4、5mm 厚 1：2 水泥砂浆粘结层 5、300*600 墙砖、白水泥勾缝剂填缝 8 墙面喷刷涂料 1、基底腻子批涂三遍 m2 1260.93 28.53 35974.33 2、刷乳胶漆一底二面 9 吊顶天棚 1、10 号镀锌低碳钢丝吊杆，双向间距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环 m2 354.68 59.45 21085.73

2、与配套上层主龙骨，间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平3、与配套下层附属龙骨联结，间距≤600 4、600*600 矿棉板与配套专用龙骨固定 10 天棚喷刷涂料 1、天棚基底腻子批涂三遍 m2 1996.13 31.37 62618.6 2、刷乳胶漆一底二面 11 其他隔断 1、75 系列轻钢龙骨 m2 181.48 119.82 21744.93 2、双面 12 厚纸面石膏板隔墙 3、板面钉眼封点防锈漆板缝贴自粘胶带 4、腻子基底批涂三遍、白色乳胶漆一底二面 12 成品隔断 1、压缩颗粒板卫生间隔断间 8 74.14 593.12 2、含配套五金件等 13 镜面玻璃 1、6mm 镜面玻璃 m2 3.6 229.32 825.55 14 洗漱台 1、镀锌角铁钢骨架制作、安装 m2 3.36 514.08 1727.31 2、20mm 厚米黄人造大理石台面、侧面、挡水条45°磨边石材展开面积台面开孔 1 个 15 钢质防火门 1、钢制甲级防火门2400*2100mm 樘 2 2000 4000 2、含五金配件等 16 钢质防火门 1、钢制甲级防火门1000*2100mm 樘 1 1000 1000 2、含五金配件等 17 钢质防火门 1、钢制乙级防火门1000*2100mm 樘 1 1200 1200 2、含五金配件等 18 钢质防火门 1、钢制乙级防火门2500*2800mm 樘 1 1500 1500 2、含五金配件等 19 木质门 1、成品免漆木面板木门1000*2100mm 樘 6 143.37 860.22 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 20 木质门 1、成品免漆木面板木门2400*2100mm 樘 2 393.22 786.44 2、含免漆门套、门套线及配套五金等 21 电子感应门 1、成品定制 10mm 钢化玻璃感应门2450*2500mm 樘 1 2582.02 2582.02 2、含自动感应门感应装置 22 固定玻璃 1、移门边成品定制 10mm 钢化固定玻璃，不含门套 m2 10.72 204.13 2188.27 23 金属门窗套 1、木龙骨骨架 m2 5.23 573.45 2999.14 2、18mm 细木工板基层 3、1.2mm 厚不锈钢门套 24 金属窗 1、80 系列普通铝合金窗 m2 9 251.1 2259.9 2、5mm 单层玻璃 25 矮柜茶水间矮柜，高 800mm、宽 600mm m 6.9 800 5520 1、木龙骨基层 2、20mm 厚细木工板基层 3、20mm 厚生态板矮柜侧板 4、20mm 厚人造大理石台面板具体做法详见图纸 26 砌块墙 1、M5 普通砂浆砌筑 200mm 厚蒸压砂加气块墙体 m3 13.82 200.77 2774.64 27 墙面一般抹灰新砌墙面 m2 136.72 27.27 3728.35

1、12mm 厚 1：3 水泥砂浆打底 2、8mm 厚 1：2.5 水泥砂浆抹面总价措施项目清单与计价表序号项目名称计算基础费率（%）

金额（元）安全文明施工费

5800.05 2 基本费分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.7 5800.05 合计 5800.05

规费、税金项目计价表

序号项目名称计算基础计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 10131.8 100 10131.8 1.1 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 2.4 8327.51 1.2 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.42 1457.31 1.3 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 346979.48 0.1 346.98 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 357111.28 10 35711.13 合计 45842.93（3 3）修缮部分

序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）

综合单价合价其中暂估价 1 卫生洁具拆除 1、名称：洗手盆拆除套 4 48.66 194.64卫生洁具拆除 1、名称：拖把池拆除套 1 48.66 48.66卫生洁具拆除 1、名称：蹲便器拆除套 7 77.86 545.0 2卫生洁具拆除 1、名称：小便器拆除套 4 20.86 83.44管道拆除 1、名称：镀锌钢管DN65 拆除 m 106.24 9.18 975.28满堂脚手架 1、吊顶脚手架 m2 354.68 12.20 4327.10 2 里脚手架 1、墙面涂料脚手架 m2 1750.92 2.09 3659.42 3 满堂脚手架 1、天棚涂料脚手架 m2 1535.49 12.20 18732.98 4 里脚手架 1、砌墙脚手架 m2 306.38 2.09 640.33 5 垂直运输 1、垂直运输项 1 2000.00 2000.00

合计 341179.43 室内消火栓拆除 1、安装方式:室内 2、型号、规格:消火栓 SN65 3、附件材质、规格:消防柜700*240*1800(h)套 11 100.11 1101.21余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑项 1 450.05 450.05

合计 3398.30

总价措施项目清单与计价表序号项目名称计算基础费率（%）

金额（元）

调整费率（%）

调整后金额（元）

备注 1 安全文明施工费

50.97

1.1 基本费分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 50.97

合计 50.97

规费、税金项目计价表

序号项目名称计算基础计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 157.63 100 157.63 1.1 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 3.8 131.07 1.2 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.67 23.11 1.3 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 3449.27 0.1 3.45 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 3606.9 10 360.69 合计 518.32

修缮装饰序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）

综合单价合价其中暂估价

装饰拆除部分平面块料拆除 1、原卫生间地面地砖拆除、含结合层 m2 30.78 33.39 1027.74立面块料拆除 1、原卫生间墙砖拆除、含结合层 m2 84.28 19.68 1658.63铲除涂料面 1、原墙面及顶面涂料铲除 m2 3257.06 3.65 11888.27天棚面龙骨及饰面拆除 1、原卫生间吊顶拆除 m2 30.78 8.86 272.71木门窗拆除 1、原办公室及卫生间木门拆除樘 7 20.04 140.28卫生间隔断拆除 1、原卫生间隔断拆除间 8 100.00 800.00余方弃置 1、拆除建筑垃圾外运、运距自行考虑项 1 500.00 500.00

合计 16287.63

总价措施项目清单与计价表序号项目名称计算基础费率（%）

金额（元）

调整费率（%）

调整后金额（元）

备注 1 安全文明施工费

244.31

1.1 基本费分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 1.5 244.31

合计 244.31

规费、税金项目计价表

序号项目名称计算基础计算基数(元)计算费率(％)金额(元)1 规费工程排污费+社会保险费+住房公积金 755.5 100 755.5 1.1 社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 3.8 628.21 1.2 住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.67 110.76 1.3 工程排污费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 16531.94 0.1 16.53 2 税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 17287.44 10 1728.74 合计 2484.24 总价人民币玖拾捌万伍仟元整六、工程预付款、进度：

1、本工程无预付款。

2、①每月已完工程量报告经监理工程师审核并报发包人确认后 20 天内，向承包人支付本月已完合格工程总额的 70%作为本期支付的工程进度款；②变更等增加的工程进度价款，按照承、发包双方确认的暂定工程价款的 70%支付。竣工验收后，变更等增加的工程价款由承包人计入竣工结算报告中； ③当工程款累计支付达到合同总价的 70%时，发包人不再支付进度款；④工程全部竣工验收合格通过后，承包人向发包人提交竣工结算报告。竣工结算报告经监理人和发包人审核确认，结算审核后，审核报告经发包人与承包人双方确认后 30 天内，发包人支付工程款至结算总额的 97%，保留结算价款的 3%作为保修期的保证金（结算审核经确认后，付至结算总额的 97% 前，承包人须提供全额（结算金额）增值税专用发票）。

七、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担； 2、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

3、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

4、施工人员需服从发包方安全管理。

5、工程施工期间涉及安全由承包方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由承包方承担；八、关于工程质量及验收的约定

1、工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 达到合格标准。

2、工程未能达到合格标准，承包人应向发包人支付违约金，违约金为工程款的 10%，由发包人直接从承包人应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由承包人自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，发包人无须给予承包人任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。

6、承包方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。

7、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。

8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

9、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办理验收、移交手续，如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。

10、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

九、双方的权利和义务

（一）双方的一般权利 1、发包人、承包方的一般权利：

（1）发包人、承包方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）承包人委派

作为项目经理，代表承包人履行合同。负责合同工程施工项目组人员名单于开工前 2 天提交发包人代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，承包人应在实际变化前 7 天书面通知发包人代表，并经总监理工程师及发包人、承包方代表批准。

（3）发包人、承包方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但发包人、承包方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及发

包人、承包方代表的认可后，并由发包人、承包方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经发包人、承包方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经发包人、承包方认可。

（6）发包人、承包方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及发包人、承包方代表的审查和批准。

（8）发包人、承包方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使发包人、承包方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；承包人对发包人、承包方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）发包人、承包方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、承包人的一般权利（1）有权要求发包人提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。

（3）承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。

（4）承包人有权要求发包人提供必要的见证等。

（5）承包人有权按合同规定催要工程款项。

（6）对发包人、承包方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、发包人的一般义务（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。

（6）监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。监督承包人的安全作业。

（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

（8）发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人，以便于承包人获取更详细的资料；通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、承包人的一般义务（1）向发包人、承包方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为发包人、承包方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向发包人雇用的其他单位提供配合的...

政府采购合同书篇2

法律层面的冲突, 使人们难以明确谁主导谁, 在进行监督时主体关系制约了对法律条文的选取, 也就不能很好地对某一行为进行唯一的判定, 导致打法律和制度擦边球的行为时有发生在政府采购内部监督体系中。例如我们在进行一项基础实施采购招标活动进行监督时, 多部门交叉监管的局面使监管效率落后低下, 市政部门直接对招标工作进行管理, 而这又与《政府采购法》中财政部门是政府采购的监督主体相抵触, 不能够正确地行使行政专门的监督权利, 使行政法赋予各个检查部门的权力形同一纸空文, 使某些工作人员凌驾于法律与制度之上。在对干部进行监督时, 党的纪律检查委员会扮演了主要角色, 出现了普通政府雇员和干部不在同一个部门的监管之下的现象。因此, 对我国政府采购合同法律问题的研究势在必行。

1 现有采购合同法律的漏洞及缺陷

1.1 对于责任的界定出现了不确定性

对于法学实务界, 尤其是法院来说, 最为头疼的是仅仅依据《政府采购法》, 法官是无法准确判断政府与卖家双方当事人所签订的政府采购合同的生效时间, 由此对于其中一方违背合同的行为是发生在合同生效前还是生效后无法准确界定, 这就使得确定是缔约过失还是违约行为模糊不清, 判断当事人需要负担何种责任更是成为空谈。政府采购可以对财政资金资源进行更好的配置, 使其发挥最大的效益, 同时也有益于财政的改革和国家职能的健全, 减小政府部门腐败发生的几率, 提高政府的工作效率。随着经济的发展, 政府采购在规模上取得了较大的成效, 但是, 其固有的弊端也日益显现, 具体体现在管理和操作层面。出于对这些弊端的考虑, 应尽快提升政府采购监督机制, 政府采购合同依然需要根据《合同法》的规定行事。但是, 如果依据《政府采购法》对于责任的认定无法确定的话, 那么到底是让债务方承担对合同未生效前形成损失的救济义务, 还是让债务方继续履行其未履行的已生效合同, 其后果是不同的。而由于政府采购法中对于合同生效的界定不够明确, 影响了该法律被不折不扣地执行。

1.2 合同双方的权利义务缺乏公平正义

从我国《政府采购法合同》上看, 以及结合平时具体的实践操作, 我们可以发现实际上合同双方当事人缺乏公平的权利义务关系。政府采购人拥有更多的权利, 而缺乏义务履行, 供货商需要履行更多的义务, 却缺乏权利的保障。例如采购人要求供货商缴纳保证金, 供货商只有被动缴纳的义务却没有相应的权利保障;采购人对于合同的转让、变更、中止或终止等几乎全盘说了算, 而供应商仅仅只能被动地接受对方的安排;采购人对于何时验货、怎样验货、货品质量等拥有绝对的发言权, 而供应商对此无发言权。如果要找出供应商的权利, 那就是要求采购人按合同支付货款, 这些都是导致政府采购人可能违背公平竞争原则进行招标的原因。

1.3 采购权人对合同变动及终止条件法律漏洞的投机

其一, 由于我国法律注重对公共权利的保护, 因此, 在采购合同订立时更多地考虑国家和社会公共利益, 这使得采购人多权利而少义务, 权利获得与义务承担不相对应。其二, 对于供货商来说, 其在政府采购合同中承担的风险较之普通的民事合同中更大, 在政府采购合同中发生违约行为, 供货商还承担了除民事责任以外的行政责任。其三, 政府采购合同中双方当事人权利不平等, 加之政府采购人的权力身份, 使得供货商在行使合同时对政府方面更为忌惮和妥协。其四, 政府采购监督机制不健全。政府并没有另行就自己的采购行为加以规制, 其采购任意性大, 人为因素强, 常常没有备案就随意采购、随时终止或变动合同。而供货商因缺乏足够的法律支持, 而无法使其权利得到有效保障。

2 我国政府采购合同法律制度的完善

2.1 要明确合同的生效时间

以合同的生效时间来明确界定双方责任认定的范围, 这样, 当合同缔约的双方, 有一方出现不当行为时, 可以明确该由哪一方来承担合同没有得到良好履行的后果以及经济赔偿。政府采购合同, 有两种可行方式:第一种, 是可以以中标、成交的通知书送到对应的供应商手中的时间为采购合同的生效时间, 此外, 还需要明确界定一个时间点, 就是当达成采购协议之后, 政府应当在多长的期限之内对采购方予以答复。因为这个在政府采购法当中并没有具体、明确的规定, 这个期限的长短应该设置在一个合理的期限之内, 不宜过长也不宜过短。在该合理的期限之后, 政府再拒绝与供应商签订合同, 将视政府为此次合同的过错方, 承担相应的责任。第二种, 就是政府与供货商签订合同的时间为成交时间, 这种情况下, 无论双方中的任何一方, 在签订合同之前如果拒绝反悔签约, 都将是过失方, 承担相应的责任。无论选用第一种方法, 还是选用第二种方法, 除了明确时间结点, 以及过失的责任承担者以外, 还需要在签约之前对一旦发生违约或者缔约失败的情况, 所需要承担的责任、赔偿的具体金额有着明确的规定。只有如此, 才能在整个合同签订的过程当中, 保证权责界定清晰, 承担具体的责任明确。

2.2 重新对采购方以及供应方的权利义务进行合理的规定

在采购过程中, 保证政府采购方以及供应方的平等地位, 从而切实保证双方的利益。具体的内容就是, 对目前现行的政府采购方的权利进行一定的限制, 保证其权利控制在合理的范围之内, 同时加强供应方自身的权利, 从而使二者在权利义务上对等。其中, 最为重要的就是需要改变政府采购方可以单方面对合同内容、合同的履行情况进行变更、终止的权力, 建立起双方互相协调从而达成一致之后再进行更改、终止的制度。从根本上保护供应商的权益。同时, 在加强供应方的权利的同时, 对应的应当加强政府采购方所承担的采购义务, 比如要明确地规定给供应方答复的合理期限。这个期限的设置, 要充分考虑实际情况, 同时也要将一些不可预知的自然、人为因素考虑在内, 在增强政府采购义务的同时, 也需要对其权益进行适当合理的保护。只有如此, 才能够使得在采购过程中, 供应商能与政府采购方进行平等对话, 保持交易的公平公正。

2.3 需要好的监管制度加以保证

在政府采购方面, 需要建立、完善采购合同的监督管理制度, 同时, 我们国家可以借鉴国外政府在采购方面的先进制度, 比如美国设立了采购合同官, 我们政府也可以成立专门的采购部门, 这样就可以使监督对象范围极大地缩小。在采购合同的履行过程当中, 监督者可以更好地对整个过程进行监督, 不仅保证了供应商的合法权益, 更加极大程度地压缩了政府采购行为当中存在的腐败空间。

3 结语

总之, 在政府采购方面的合同法律问题值得我们深思, 以后需要重新对采购方以及供应方的权利义务进行合理的规定以及好的监管制度得到保证。

摘要：随着《政府采购法》的颁布, 标志着我国政府采购法律制度的确立, 特别是对政府采购合同性质的基本定位为其奠定了良好的基础。但是, 现阶段的模式并不可能消除因政府采购合同制度具体规则的设计缺陷而产生的消极作用。因此, 对政府采购合同法律制度的缺陷与完善进行深入探讨具有重要意义。

关键词：政府采购法,责任界定,监管制度

参考文献

浅析政府采购合同的法律性质篇3

关键词：政府采购合同；民事合同；行政合同

一、关于政府采购合同的性质界定问题

1.世界主要国家对政府采购性质的界定

（1）法国：将公共工程、公共劳务和公共供应契约统称为公共采购契约，但法国将行政相关签订的契约区分为行政契约和私法契约两类，公共采购契约也不例外，除公共工程合同为法定的行政合同外，公共劳务契约和公共供应契约由行政机关根据需要和情况，决定空间缔结民事合同或行政合同。

（2）德国：其行政法虽有明确的公法合同和私法合同的区分，但传统上采用私法来处理政府采购，称为行政上的私法后备行为，将行政必需的物质条件的供应，通过私法合同解决。

（3）英国和美国：它们作为判例法国家，并没有公私法的划分，政府采购合同作为政府主体与其他民事主体签订的合同均适用普通合同法，同时也适用一些特殊规则，如英国的“合同不得束缚行政机关裁量权”的规则，美国的“政府使得的终止”规则。但这并不是说英国和美国的政府采购合同均为行政合同，实际上，普通法系国家的法院在审理案件时，并非对所有政府为一方当事人签订的合同都进行司法审查，也必须将合同分解为具有因素的政府采购合同和纯粹商业性的政府采购同，区别对待，前者为行政合同，后者为民事合同。

2.我国政府采购合同性质界定的争议

目前，我国学者对政府采购合同的定性是存在很大争议的，其中主要形成“民事说”、“行政说”和“混合说”三个方面的观点：“民事说”认为政府采购合同属于民事合同的范畴，因为在订立合同时，双方的法律地位是平等的，具有私法性；“行政说”认为政府采购合同属于行政合同，主要表现在采购人在合同履行过程中的特殊权利和法律救济手段上，具有公法性；“混合说”认为政府采购合同从总体上看属于民事合同，但也应该认识到它的特殊性。我国《政府采购法》第43条中规定：政府采购合同适用于合同法；采购人和供应商之间的权利义务，应当按照平等、自愿的原则以合同的方式约定。但值得注意的是，由于政府采购目的的公利性，主体的特定性、采购资金来源的公共性、采购过程的法定性等特征，《合同法》调整的是民商事合同关系，它并不能概括所有的合同法和合同制度，许多合同都属于民商法以外的其他法律部门调整的范畴，如经济合同。

二、民事合同与行政合同的比较

1.合同的概念

合同又称"契约"，是民法中一个重要概念。广义的合同是指以确定权利、义务内容的协议，除民法中的合同以外，还包括行政法上的行政合同、劳动法上的劳动合同等。而狭义的合同是将合同视为民事合同，即指确立、变更、终止民事权利义务的合同。

2.民事合同

我国《民法通则》和《合同法》中所规定的合同是指平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，属民事合同。

民事合同具有以下几个特征：①是平等主体的当事人双方或多方实施的民事法律行为，它要建立在当事人自愿协商的基础之上，订立合同主体的法律地位必须是平等的；②是当事人设立、变更或终止债权债务关系的协议，只要当事人的协议成立并生效，就对当事人产生法律约束力，当事人就应根据合同的约定行使权利，承担义务；③是当事人双方或多方意思表示一致的协议，体现了当事人的共同意志。

3.行政合同

如前所述，广义上的合同中包括行政合同。所谓的行政合同是指行政主体之间或行政主体与相对人之间，为实现国家行政管理的某些目标，意思表示一致并依法签订的协议。

行政合同具有以下几个特征：①行政合同的双方当事人中，必须有一方是行政主体；②签订行政合同的目的在于实施国家行政管理职能和公共利益；③行政合同的内容涉及到国家和社会的公共事务；④双方当事人的法律地位不同，是管理与被管理的关系，在行政合同的履行、变更或解除中，行政主体享有行政优益权；⑤是行政合同以双方当事人意思表示一致为成立要件，具有合意性；6、行政合同的订立、履行、变更、解除都必须严格依照法律的规定进行，在发生纠纷后要通过行政法的途径救济。

4.两种合同之比较

民事合同与行政合同，在合同订立规则上大致相同，须经过要约与承诺过程，双方要在协商一致的情况下订立，合同一经生效，便对双方当事人均有约束力，当事人双方必须严格履行，享受权利并承担义务。

行政合同与一般民事合同区别在于，行政合同的行政性和法定性。①行政性主要体现在行政主体地位不平等，享有行政优益权上。民事合同讲求的就是双方当事人地位平等，而行政合同的一方当事人为行政机关，目的是为了实现公共利益，具有特殊性，双方当事人处于管理与被管理的关系。②法定性在于行政合同的订立、履行、变更、解除都必须严格依照法律的规定进行。③在订立形式上，民事合同采取口头或书面，而行政合同必须为书面形式。

三、政府采购合同性质的认定

综上所述，我所持的是第三种观点“混合说”，认为政府采购合同是一种有其特殊性的民事合同，更为具体的说，我认为它是兼具有民事合同及行政合同特征的一种经济合同形式。当作为采购人的国家机关和其他主体采购纳入政府采购管理的货物、工程和服务，适用《政府采购法》，与供应商订立的合同，不在此范围的“政府采购”则属于民商事合同的范畴。

1.订立合同的主体

订立采购合同的双方当事人地位平等，政府采购合同是采购人与供应商之间在平等、自愿的基础上为明确双方的权利义务而签订的协议，政府采购合同的履行应依《合同法》的规定，如一方违反合同的约定，则应依合同法规定承担违约责任。它采取民事合同的订立原则，虽有一方当事人是行政主体，但是他们之间的地位仍是平等的，这有利于相对弱势的这方当事人行使其权利，减少了行政合同中规定管理与被管理的关系会引起行政主体滥用其行政优益权的可能性，体现了合同的公平原则。

nlc202309041213

2.订立合同的形式

政府采购合同如行政合同一样，必须采用书面形式订立。由于政府采购行为的特殊性，它不仅包括民事合同的一般条款，还包括一些特殊条款，如该法第45条规定：国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。它们体现了政府采购法律和公共政策，故这些合同条款是不得任意改变的。与民事合同采用的形式较自由不同，以书面形式订立政府采购合同能更有效的规范政府采购行为，加强对政府采购活动的监督。

3.合同的变更和终止

《政府采购法》第50条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。由于政府采购资金来源于纳税人的税款，采购对象主要用于向社会成员提供公共服务，使得政府采购与社会公共利益密切相关，这些和行政合同很像，因此它也具有法定性，尤其在程序上要受到法律严格的规制。除非政府采购合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，并且应当对因此给合同当事人造成的损失承担责任。因为政府采购主体享有较多公法上的权力，所以相应地就要承担更多程序上的义务，这也是政府采购合同特殊性的另一方面体现。

4.政府采购合同更符合经济合同的范畴

政府采购合同有别于一般民事合同，我国过去没有将政府采购合同和一般民事合同区别开来，因此造成了很多问题，政府采购合同的订立和履行应当置于公众的监督之下。政府采购合同更符经济法的价值取向，应该从经济法的角度界定政府采购合同的性质。民事合同与行政合同的争论恰恰符合经济法的特殊位置，二者均各自符合政府采购合同的一部分特点，但又都无法涵盖政府采购合同的所有特点。我认为经济法位置的特殊性恰好符合政府采购合同的特殊性。政府采购合同兼具公法与私法因素，以行政、刑事等“公”的手段调整采购合同当事人之间发生的“私”的关系；同时将平等对立、协商较量、等价有偿、恢复补偿等“私”的手段引入有政府和公共权力加入、为公共利益考虑的“公”的关系，以民事的、行政的、刑事的等各种法律调整手段有机结合的综合调整，体现了公法因素和私法因素的结合。所以，将政府采购合同划分到经济合同更为贴切。

参考文献：

[1]陈靖《政府采购的性质》，法制天地，2006年8月

[2]柳经纬《债权法》，厦门大学出版社，2005年2月出版

[3]邹志臣《政府采购契约的法律性质初探》，吉林大学学刊，2006年6月

[4]王周欢《浅谈：政府采购合同性质及法律适用》，国匙网，2006年12月25日

[5]马德怀《行政法与行政诉讼法》，中国政法大学出版社，2007年3月

[6]唐开元《论政府采购合同的公私法兼容性》，湘潭大学

[7]史际春《经济法》，中国人民大学出版社，2005年11月

作者简介：

杨艺琳（1989.7～），女，毕业院校：中国劳动关系学院。教育背景：2007年9月至2011年7月中国劳动关系学院法学系（本科）；2012年3月至今中国政法大学法学院行政法学（在职研究生）；获奖情况：2008年6月，在中国劳动关系学院获得校级优秀青年志愿者；2008年11月，在中国劳动关系学院获得校级三等奖学金，校级优秀青年志愿者；2009年10月，参加“第二届经济增长与就业国际研讨会”获得优秀志愿者称号；2009年12月及2011年6月，在中国劳动关系学院获得校级三好学生。

平遥县政府采购货物合同书篇4

合同号：PYZC2015019-1 甲方（采购方）：平遥县示范幼儿园乙方（供应商）：江苏米奇妙教玩具集团有限公司采购机构：平遥县政府采购中心甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称规格型号单价（元）

数量金额（元）

质保期备注实木幼儿玩具柜清单明细附后批 438310

合计

438310 元

第二条：合同价格 1、货物总价为人民币（大写）：肆拾叁万捌仟叁佰壹拾元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、培训费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后，一个月内甲方向乙方支付合同金额 40%，计 175324 元，余款 2016 年 4 月底无质量问题全部付清。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：平遥县示范幼儿园指定地点 2、交货时间：2015 年 5 月 10 日前 3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件 1、中标通知书。

2、投标文件。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付

每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力 1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和平遥县政府采购中心，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和采购中心。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方和平遥县政府采购中心，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报采购中心备案。

第十条：争议解决方式甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向平遥县政府采购管理办公室投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他 1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，县政府采购中心、采购办各一份。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购中心备案。

甲方：平遥县示范

乙方：江苏米奇妙教

购中心：

幼儿园

玩具集团有限公司地址：

地址：

地址：平遥县财政局一层经办人：

经办人：

电话：

2015 年 4 月 23 日

平遥县政府采购货物合同书

合同号：PYZC2015019-2 甲方（采购方）：平遥县示范幼儿园乙方（供应商）：江苏米奇妙教玩具集团有限公司采购机构：平遥县政府采购中心甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双

方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称规格型号单价（元）

数量金额（元）

质保期备注幼儿玩具清单明细附后批 207900

合计

207900 元

第二条：合同价格 3、货物总价为人民币（大写）：贰拾万柒仟玖佰元整。

4、总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、培训费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后，一个月内甲方向乙方支付合同金额 40%，计 83160 元，余款 2016 年 4 月底无质量问题全部付清。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：平遥县示范幼儿园指定地点 2、交货时间：2015 年 5 月 10 日前 3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责

承担。

第五条：本合同的有效组成文件 1、中标通知书。

2、投标文件。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第十一条：合同生效及其他 1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效

日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执一份，县政府采购中心、采购办各一份。

甲方：平遥县示范

乙方：江苏米奇妙教

购中心：

幼儿园

玩具集团有限公司地址：

地址：

地址：平遥县财政局一层经办人：

经办人：

电话：

2015 年 4 月 23 日

政府采购合同篇5

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规及具体工作需要，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本项目的名称、范围及内容 1.项目名称

2.项目内容：

第二条技术标准及编制依据

执行国家现行最新的有关标准、规范、规程、规定第三条甲方提交的有关资料第四条甲方责任义务

4.1甲方变更委托项目内容或因其他甲方原因，导致乙方工作返工的，双方应另行协商签订补充协议。

4.2 甲方应按本合同约定的金额和日期向乙方支付费用。

4.3 甲方按本合同第三条规定的内容，向乙方提交基础资料及文件。4.4甲方为乙方开展现场工作与项目所在地有关部门协调。

4.5 甲方组织项目成果审查，并有权要求乙方根据审查意见修改成果。第五条乙方责任义务

5.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付成果，并对提交的成果的质量负责。5.2乙方交付成果后，应参加有关部门的审查，并根据审查意见作必要的修改和完善。第六条乙方交付的成果

6.1 交付的成果：相应工程的施工图设计书、设计报告，和其它有关说明。

6.2 成果要求：应满足有关规定及其他规划色剂标准、规范、规程、定额和办法等要求，并通过审查；

6.3 工程审计须在年月日前提交。第七条合同金额

按中标价金额作为项目总费用支付乙方，即本合同总价金额为￥万元（大写：整）。

第八条支付方式及乙方账户 8.1 支付方式： 8.2 乙方账户

乙方单位名称：

乙方开户银行：

乙方账户：第九条违约责任

9.1 本合同签订后，任意一方违约将承担合同条款10%的违约金。

9.2 若乙方提交的成果两次以上被市局退件的，甲方有权终止本合同书、停止付款、并要求乙方承担违约责任。第十条争议解决

合同履行过程中发生争议，甲乙双方及时协商解。双方未达成一致的，可向合同签订地法院起诉。第十一条合同生效及其他

11.1 本合同签约，双方签字盖章即生效，一式八份，甲方三份，乙方三份，泌阳县政府采购管理办公室，泌阳县政府采购中心各一份。

11.2 由于不可抗拒因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。11.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

单位负责人（签字）：单位负责人（签字）：

电话：电话：

政府采购合同篇6

乙方：

一、合同内容：甲方向乙方购买_电梯_。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

(一)成交通知书;

(二)谈判采购文件及其图纸(如有)、补充文件(如有);

(三)供方成交的谈判响应文件;

(四)乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、价格与支付：

(一)本次谈判的报价以人民币报价;

(二)合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币肆拾万捌仟元整，包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出、要求现场项目施工单位配合安装施工等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

(三)付款步骤：

1、合同签订后，乙方向甲方出具合同总额的5%履约保函;乙方开始生产后甲方支付相应货款的30%作为预付款;设备安装完毕，经验收使用正常后，付至合同总金额的60%。在经当地质监部门验收合格，取得“准用证”后7天内支付至合同总金额80%并无息退还履约保函。合同签订满壹年，甲方确认电梯无质量问题后，付至合同价的90%。合同签定满贰年维保期后，甲方确认电梯无质量问题，七个工作日内付清余款。

2、每次付款前乙方均须提供合格的付款申请、《苏州市吴江区政府采购合同履行验收报告》及正式的财务收据。

3、安装调试完毕，如因非乙方原因造成延误的，货款的支付最迟不超过安装调试完毕后4个月。

(四)付款方式：银行汇票或银行本票或转帐支票。

四、质量与验收及其他：

(一)乙方应按照谈判采购的有关规定提供合格的材料(设备)及服务;

(二)设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担;

(三)设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标;

(四)验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准;

(五)乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标代理机构。

五、交货时间：自成交通知书发出之日起20天内交货并安装调试完毕。

六、交货地点：按甲方指定地点。

七、售后服务:按采购文件和乙方递交的响应文件及承诺执行。

八、违约责任:

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(一)甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

(二)乙方违约责任

1、乙方不能交货(逾期超过十五天视为不能交货)，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

(三)不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

(四)合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

财务参与采购合同事前管理分析篇7

《企业内部控制规范》规定, 企业对外发生的经济行为, 除即时结清方式外, 应当订立书面合同。由于一个合同往往会涉及质量、标准、规格、功能、价款报酬、运输等环节, 一个人难以逐一通晓, 而合同一经当事方签字盖章, 一般就产生法律效力, 难以更改, 因此需要企业各部门参与制定合约条款或提出合理化建议。会计工作的一个重要职能就是“监督”。监督包括事前监督、事中监督、事后监督。财务部门如果在合同签订环节就参与管理, 相当于进行事前监督, 减少付款环节、验收环节的风险。

目前实际在企业 (特别是中小企业) 管理实务中, 许多财务部门的合同监管作用受到很多方面的抑制和约束, 仅仅是在事后被动地接受采购部门传递过来的合同, 对经济合同的签订环节缺少主动参与和监管, 扮演的是“执行”角色。那么财务部如何参与合同的事前管理呢?笔者认为财务部应该从财务角度辨识合同文字歧义, 在涉税条款上审核合同内容是否有利于税收筹划等。主要从以下几个方面进行分析:

(1) 一般合同的订立都是在采购计划的基础上, 财务要审查采购计划是否经过相关部门的审批, 特别是技术部门对请购物资的要求。材料会计要对需采购的货物同现有的账面库存进行核对, 判断企业现有的资源是否可以满足该需要, 以免造成积压, 增加企业的仓储成本。

(2) 采购部门在确定了采购数量之后, 必须遵循企业订货报价制度, 选择最有利于企业生产和成本最低的供应商。但是并不能盲目遵循价格低的原则, 还要从税收角度去选择。企业购置设备时, 往往在满足使用功能后就考虑价格, 例如企业采购一台设备价值117万元, 增值税进项税额可以抵扣17万元, 计入固定资产100万元。在功能一致的情况下, 另一台设备价值125万元, 属于《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布节能节水专用设备企业所得税优惠目录 (2008年版) 和环境保护专用设备企业所得税优惠目录 (2008年版) 的通知》 (财税[2008]115号) 的标准设备, 根据《增值税暂行条例》规定可以抵扣增值税进项税额18.16万元。同时根据《企业所得税法》及其实施条例和财税[2008]48号文规定抵扣所得税10.68万元。此例表明虽然价格高, 对于增值税来说可以抵扣, 不会增加企业负担, 还可以抵扣所得税。

(3) 确定供应商后, 审查供应商是否能提供营业执照和税务登记证。因为营业执照上可以反映出对方的经营范围, 即将签订的标的物是否符合经营范围;在审查对方的营业执照时, 应注意企业参加年检的情况, 有的企业因连续两年不参加年检, 已被工商部门吊销营业执照, 与其签订的合同也将因为对方没有主体资格而失去效力。而税务登记证则可以反映出对方是属于小规模纳税人还是一般纳税人。因为在税收上合同当事人会由于身份不同而导致税负不同。根据税法规定, 向小规模纳税人采购材料和向一般纳税人采购材料有区别。向小规模纳税人采购材料即使取得税务机关代理的增值税发票, 也只能抵扣3%的进项税额, 而一般纳税人的抵扣税率分为13%和17%两种。在“等质等价”的前提下, 合理选择当事方有利于合法的税收利益;如果对方没有办理税务登记, 就无法取得发票也无法向税务机关申请代开增值税专用发票。

(4) 审核付款条件。采购付款方式决定资金使用和筹集的时间, 在决定付款方式前首先要了解企业所需的物资是属于“买方市场”还是属于“卖方市场”。一般来说, 购买市场紧缺的原材料、产品, 即属于“卖方市场”时, 供应方都会要求先预付部分货款, 那么在预付款的数量上要掌握一定的度, 如果一开始就付清全部的货款, 会增加企业的资金风险, 在以后就会完全处于被动地位。如果物资属于“买方市场”, 企业应该尽量采取分期付款或者货到付款方式, 因为适当的赊账短期来说可以节省财务费用。并且对初次合作的供应方提高物资准入机制, 可以在合同中约定供货方预先支付一定的物资保证金, 等到物资使用并通过验收后, 才付清货款并返还保证金。另外在合同中要慎用“定金条款”。根据合同法第115条规定:“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的, 无权要求返还定金;接受定金的一方不履行约定债务的, 应当双倍返还定金”。因此根据合同法的规定, 如果在合同中约定了定金条款, 我方如果违约, 就无权要回定金。

(5) 在合同签订过程中, 应当着重对合同的质量条款进行审查。特别是由对方提供的格式合同中, 往往会出现诸如“质量要求技术标准:按有关标准执行”等模糊约定。为了防止质量纠纷的产生, 我们应当在合同中尽量明确产品的技术规格与指标, 并在合同的质量条款中尽量明确、细化验收的标准。特别是对需要安装和调试的设备, 在质量条款或质量保证协议中应该明确规定以下条款:

①质保期的约定:质保期的具体时间标准应与供应方协商确定, 在合同中规定质保期的计算开始时间应该是在设备安装调试合格后的次日为质保期的计算的开始时间, 而不是设备或产品交付后。应强调供货方在质保期内必须保证设备质量, 并且在质保期内提供免费的设备维护与修理。对于合同约定的, 由于我方原因造成的设备不能正常运行的设备维护需要我方支付相应修理费用的条款, 我方应尽量争取优惠或确定维修费用的标准, 以防止供货方维修时故意刁难或漫天要价。另外, 可以在条款中约定要求对方对设备适用和维护提供相关的培训, 以使得我公司具备相应的人才直接维修, 减少供货方维修的概率。

②质保金的约定:在采购合同中应严格约定质保金, 至少应该大于或等于合同标的额的10%, 待设备的质保期结束后归还于供货方。因此在返还质保金时, 应该要求技术部和相关使用部门出具验收报告才能返还。

(6) 关于交货时间、方式的约定。在合同中, 交货时间及方式的约定也很重要, 因为如果对交货时间无明确的约定, 则卖方可能无限期的拖延下去, 对我方必然造成一定的影响。因此应该在合同中明确交货时间、期限以及延迟交货的经济处罚。同时对于运费的承担也事关企业的相关采购成本及风险负担, 如我方负责运输设备, 那么我方就将承担运输期间的货物的毁损风险及相应的运输成本。因此建议公司在约定交付条款时, 尽量规定为:“供方负责将货物运输至买方所在地, 并承担相应的运费及装卸费, 设备经安装调试完成后视为交付完成”。

(7) 关于发票方式的约定。对于物资、设备采购, 一般我们都要求对方开具增值税发票, 其进项税额可以抵扣, 但不得在条款中约定将运费、安装费金额合并在设备价款中。因为货物采购的费用和运输费用的进项税额抵扣率是不同的, 增值税抵扣按17%或13%税率抵扣, 而运输费用抵扣率为7%。如果约定将运费、安装费合并在设备价款中, 根据税法规定, 这是属于未按规定取得增值税发票, 根据国税发[2006]156号与国税发[2007]18号文的规定不得抵扣。