监控系统维保合同合同

监控系统维保合同合同（精选8篇）

监控系统维保合同合同 篇1

消防系统维保合同

发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）

为确保甲方消防系统的安全运行，促使该消防系统符合国家消防安全标准，根据有关消防法律法规要求，自动消防系统从投入使用之日起必须由具备消防系统施工、保养资质的单位进行维护、保养。经甲、乙双方友好协商，现就甲方消防系统的定期维护保养事项达成如下协议，共同遵守执行：

一、维护保养项目名称：消防设施项目。

二、消防系统维护保养地点：，平方米：。

三、维护保养范围：

（一）火灾自动报警系统（含事故广播系统、应急照明及疏散标志等）

1.乙方负责每月对维护保养范围内甲方火灾自动报警系统下列设备进行巡查、检修、维护

（1）烟感、感温智能编码探测器；（2）报警显示器、报警控制器功能；（3）后备电源组；（4）后备电源组自动转换装置；（5）手动紧急报警按钮、消防警铃、喇叭；（6）转换器、端子箱、联动分配器；（7）

应急诱导灯照明，疏散标志；（8）事故广播控制机、事故广播器。

2.乙方负责每季度对维修保养范围内甲方火灾自动报警系统的下列功能进行检测、检查和维修。

（1）分期分批试验感烟、感温探测器的动作及部位名称显示；

（2）试验火灾报警装置的连动功能。（3）对备用电源充放电试验； 备用电源自动切换试验；（4）用自动或手动检查火灾事故广播及应急诱导灯；（5）检查手动报警按钮。

3、每年第四季度对报警系统进行一次模拟火灾报警试验及系统联动控制试验。如检查或试验发现故障则进行维修处理。

（二）消火栓系统

1、乙方负责每月对维护保养范围内的消火栓系统进行下列项目巡检及维护：

（1）消防水泵运行试验（2）水泵电控柜检测试验（3）检查报警装置；（4）消火栓、水泵接合器、消防水带性能；（5）消火栓箱及内置器材检查。

2、每年第四季度进行一次全系统维护、检查； 模拟火灾放水试验。

（三）消防喷淋系统

1、乙方负责每月对维护保养范围内的消防喷淋系统进行下列项目巡检及维护：

（1）消防喷淋水泵运行试验（2）水泵电控柜检测试验（3）湿试报警阀检测试验（4）各楼层喷淋末端放水试验。

（四）灭火器材及防毒面具

乙方负责每月对维修保养范围内甲方办公营业场所的灭火器材、防毒面具性能等情况进行下列项目进行全面检查、维护并做好检查报告：

（1）灭火贮存器压力、开关阀、橡皮管、气压表、保险装置、管网与喷嘴、有效保质期等；（2）保养器材外观及规范放置；（3）防毒面具性能；

（五）以上所有项目必须在每（月）次检查维护完毕后出具报告书给甲方存档。

四、本合同签订后，由乙方应对上述负责维护保养的消防系统进行全面检查和测试，使系统处于正常运行状态。值班人员若发现系统运行不正常或损坏需要紧急抢修，立即向乙方通报，乙方人员到现场后，甲方必须派员协助实施抢修，直到修复为止。

五、消防系统维护保养费用按计算费用，每年服务费用合计为（不含税）：人民币元整（￥元）。

六、在维护保养期内（自乙方必须根据甲方管理要求做好维护保养工作，应指定专人负责联系沟通，将指定的专门技术人员报甲方备案，并保证随叫随到，如甲方消防系统出现故障，甲方负责人应及时通知乙方技术人员，乙方接到通知后应派专业技术人员在24小时内赶到现场处理修复，保障上述网点消防系统恢复正常工作。如在规定时间内没有及时排除故障，出现安全事故和损失要负全部责任。属于因消防器材部件或不可预见的原

因造成甲方消防系统发生故障，确需更换消防器材主要部件，经甲方认可同意后，甲方出资由乙方负责购买更换，设备材料费用以市场造价按实结算。故障设备更换所需辅材包括电线、线管、线槽等配件费用由甲方负责。乙方应每月负责对甲方委托维护保养的消防设施系统、消防栓、消防器材等进行维护保养。热线电话：联系人：

七、付款方式：

1、甲方在合同签订之日起天内预付维护保养费用总额的60%给乙方，即人民币元）

2、第二次付款：年月日前，支付维护保养费用总额的40%，即人民币元整（￥元）

甲、乙方在合同期限内应认真履行合同条款，甲、乙方凡违反合同任何一条款，守约方有权随时终止合同，并且有权处罚违约方，处罚金按每年维修保养总额的10%计算。

八、消防系统维护保养期间乙方应负责指导甲方相关管理人员和值班人员熟悉相关系统，协助甲方对消防设施检查和操作。

九、紧急服务：维护保养期间，当系统不能正常运行需进行紧急维修时，乙方在正常工作日应于24小时内修复。如需设备厂家技术支援而无法在规定时间内修复，应报告甲方后进行应急对应措施，并加强值班直到修复为止。

十、乙方在维护保养期间，发生设备损坏或经乙方检测、维护过程发现设备损坏，已无法修复需要更换设备或零件时应向甲方提出设

备、设施更换方案，经甲方审定后及时答复，如甲方误时而造成的损失由甲方承担。所更换设备及其它费用由甲方负责。如设备运行正常，乙方每月巡查一次并要有巡查报告。

十一、在重大节假日或有特殊任务经甲方通知，乙方应预先对系统作全面检查，确保系统正常运行。

十二、所有消防设备及设施，如因甲方人员操作失误或自然灾害等不可抗力造成的损失，乙方不负担责任，但需与甲方协商后尽快恢复，不能拖延系统的正常运行，有关费用由甲方负责。

十三、乙方技术人员进入维护保养现场，甲方应提供方便并派人在现场引导和监护，发生事故苗头时应及时强行禁止作业，在进行对应措施确保安全后才能继续施工。

十四、违约责任：甲方不按期支付维护保养款项，乙方可中断保养并有权向甲方追计由此造成的损失。乙方不按规定时间、保养范围及要求进行保养，甲方应通知乙方改正，如有二次违反规定，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此造成的损失。

十五、争议解决办法：维护保养期内，如发生消防设施、报警系统或灭火系统失灵造成损失的，应根据消防监督部门的鉴定结果，确定责任界限。

十六、维护保养期限：从年月日至年月日。

期满后经双方同意可续签。

十七、本合同一式两份，甲乙方各执一份，自签订之日起生效。

十八、对履行本合同中发生的有关问题，甲乙双方应按照国家和

地方法律法规进行协商解决，协商不成的，可向当地人民法院起诉。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

代表人：代表人：

年月日年

月日

监控系统维保合同合同 篇2

关键词：合同管理,信息系统,需求分析,概要设计,详细设计

0 引言

合同管理贯穿于企业内部业务展开的整个过程,完善的合同管理是企业健康运作的重要标志。采用传统的手工管理方式,由于涉及的部门众多,需要管理的合同要素也各不相同,低下的数据利用率和不断膨胀的数据量,造成信息不集中、实时性不强,导致工作效率不高、费时费力等问题,具体表现为文档管理困难、进度监控困难、费用控制困难、信息汇总困难、缺少预警机制等方面[1]。运用合同管理信息系统,可以满足企业内部信息及时传递、快速响应、高效共享等方面的需求,真正为企业提供有价值的信息,帮助企业赢得竞争优势。

需求分析是软件生命周期的重要工作,也是决定性工作。只有通过需求分析,才能把软件功能和性能的总体概念,描述为具体的软件需求规格说明,从而奠定软件开发的基础。软件设计是需要分析的下一步工作,主要任务是为实现软件需求模型规定的功能和性能,考虑软件的实现环境,通过对系统分析模型的综合分析与细化,确定软件系统的设计模型[2]。本文在系统调研的基础上,对合同管理信息系统进行需要分析、概要设计和详细设计,为软件开发奠定基础。

1 需求分析

需求分析是指对要解决的问题进行详细的分析,弄清楚问题的要求,包括需要输入什么数据,要得到什么结果,最后应输出什么[3]。本系统采用用例建模方法进行需求分析。

用例建模是一种面向对象的方法,从用户角度描述系统功能,并指出各功能的操作者,用于完整、准确地捕获系统需求、系统行为[4,5]。用例可以捕获在引发系统某些行为时用户所做的操作,同时还可以捕获系统在提供所需行为时所做的操作。用例清晰地定义了系统在满足用户目的方面具有的责任,以及用户是如何支持系统的。用例建模分三步进行:

( 1) 问题描述。系统分为业务员、秘书、部门经理、财务人员、总经理等五种角色,问题描述围绕这五种角色展开。业务员签订销售合同,根据销售合同的产品或服务签订采购合同,销售合同来款以及采购合同产生的费用由财务人员负责记账并报销,业务员可以随时查询自己签订合同的费用收支情况; 秘书负责销售合同以及采购合同数据的录入,采购合同的产品入库以及销售合同的产品出库管理;部门经理和总经理可以查询销售合同、采购合同、产品入库、产品出库、费用收支以及开具发票的全部信息; 但权限不同,部门经理只能查询本部门合同的信息,而总经理可能查询全部合同信息; 财务人员负责管理销售合同来款、采购合同费用支出以及合同执行过程中发生的全部费用,并为销售来款和产品出库开具发票。

( 2) 用例建模[6]。根据问题描述,系统采用销售合同、采购合同、产品入库、产品出库、费用收支、开具发票等六个用例描述系统需求,需求用例模型如图1 所示。

(3) 事件流。从用例角度对系统行为进行文本描述,开发人员应该能够理解这些描述,一般由基本流、备选流和子流构成,有时也包括可视化的事件流。由于篇幅所限,本文仅描述部分基本流。

①销售合同,包括总体信息和明细信息。总体信息一个合同占一条记录,包括合同编号、签署人员、所属部门等; 明细信息一个合同可以有多条记录,一个产品或服务占一条记录,包括产品名称、规格型号、数量、单价、金额等。

②采购合同[7],分为总体信息和明细信息,与销售合同数据格式基本相同。

③产品入库,分为总体信息和明细信息。总体信息一个入库单占一条记录,包括入库编号、销售合同编号、采购合同编号等; 明细信息是一个产品或服务占一条记录,包括产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等。

④产品出库,分为总体信息和明细信息,与产品入库数据格式基本相同。

⑤费用收支,分为总体信息和明细信息。总体信息是一个凭证单号占一条记录,包括操作日期、借方金额、贷方金额等; 明细信息是每种费用占一条记录,包括费用摘要、费用明细、借方金额、贷方金额等。

⑥发票,每张发票占一条记录,包括发票编号、发票种类、对方单位、金额、税金等。

2概要设计

概要设计是需求分析的下一步工作,以需求分析为基础,重点分析“软件的总体实现方案”,具体任务是将一个复杂系统按功能进行模块划分、建立模块的层次结构及调用关系、确定模块间的接口及人机界面等[8]。概要设计应遵循抽象、逐步求精、模块性和信息隐蔽等原则[9,10]。概要设计通常用层次图、HIPO图、结构图等图形工具描绘软件的组成结构。本文使用层次图描绘的软件结构如图2所示。

各模块功能描述如下:

( 1) 日常业务。包括销售合同管理、采购合同管理、产品入库管理、产品出库管理、费用收支管理、开具发票管理等。每项管理的数据具有添加、修改、删除、查询等功能。销售合同管理是合同管理的基础性工作,其他管理工作都围绕销售合同展开,每个销售合同具有若干个明细的产品或服务。采购合同管理是针对销售合同的内容采购相应的产品或服务,销售合同的产品或服务如果是本企业生产的则不需要采购,否则都需要签订采购合同进行采购。产品入库管理包括两种,一种是本企业生产的产品或提供的服务,另一种是通过采购合同采购的产品或服务。产品出库管理是指对已入库的产品或服务向销售合同的用户提供时所进行的管理活动。费用收支管理包括两方面内容,一是销售收入,即销售进款; 二是合同执行过程中产生的各种费用,包括采购成本、工资福利、差旅、交通运输等各项费用。开具发票管理包括采购入库时供货单位为本企业开具的发票以及销售出库时本企业为使用单位开具的发票。

( 2) 数据报表。报表作为信息的重要呈现形式,是应用软件系统的重要组成部分,方便、快捷、准确地生成各种统计报表,是软件开发的重要工作[11]。本系统包括合同执行情况表、部门费用汇总表、资金占用情况表、合同综合管理表、合同利息详情等报表。为每个报表提供生成、预览、打印等功能。合同执行情况表是对执行详细情况的报表,包括签订日期、合同单位、合同金额、来款、未来款、预计成本、付款、未付款等。部门费用汇总表是对企业每个部门费用的详细报表,包括房租、折旧费、交通费、办公费、工资福利、电话费、差旅费、招待费、业务费、没款损失、财务费、税金、广告费等。资金占用情况表是因合同执行而占用企业资金的详细报表,包括本月来款、累计来款、本月成本、累计成本、本月费用、累计费用、本月占用、累计占用等。合同综合管理表是一段时间内合同的综合执行情况,可以按未结算和已结算分类统计,包括合同的来款、成本、费用、毛利率、净利率等。合同利息详情是考虑资金时间价值而对合同盈利情况的影响,合同来款产生的利息相当于收入,资金占用产生的利息相当于费用。

( 3) 系统维护。系统维护通常是指为了使系统适应用户环境的变化,保证软件正常运行,满足用户新提出的需要,对系统进行局部的更新。这里的系统维护是指除软件、硬件以外对数据的维护以及系统管理功能,包括系统权限管理、基本数据维护、数据备份与恢复、客户端自动设置等。系统权限管理是指确定权限域并对不同的角色分配相应的权限。基本数据维护是对系统数据字典的维护。数据备份与恢复包括两方面工作,一是备份,可以定期或不定期地对系统数据进行备份; 二是恢复,当数据库出现故障时用备份数据进行恢复。客户端自动设置是指在新的客户机安装应用程序时,系统需要的一些参数通过程序自动设置。

3 详细设计

在详细设计阶段,要决定各个模块的实现算法,并精确地表达这些算法[12]。详细设计是对概要设计的进一步细化,确定模块的两个内部特性,即描述每个模块的执行过程和定义模块的局部数据结构。在理想情况下,算法过程描述采用自然语言表达,这样对不熟悉软件的人员,要理解规格说明就比较容易,不需要重新学习。但是,自然语言在语法和语义上往往具有多义性,常常要依赖上下文才能将问题表达清楚[13]。因此,必须使用约束性更强的方式表达过程细节。详细设计表示工具很多,本文选用IPO( Input Process Output) 图表达。

在管理信息系统开发过程中,数据操作( 添加、修改、删除) 是难点之一。在本系统中,销售合同、采购合同、产品入库、产品出库、费用收支等的数据操作都是一对多关系操作,即总体信息的一条记录对应明细信息的多条记录。本文以销售合同为例来说明数据操作方法,如图3 所示。

4 结束语

首都机场升级合同管理系统 篇3

合同管理遇到三重门

企业资产及业务发展迅速、业务结构复杂，从哪里入手强化风险控制？如何通过信息技术固化、传播、推广已有的管理模式？在经济发展方式转变的过程中，中国正在由民航大国向民航强国转变，首都机场管理集团的发展已经不再是简单、粗放式的规模扩张，更多的体现为内涵式的品质提升。

首都机场集团公司年均签约数量约在300至400份之间，总额上百亿人民币，涵盖股权投资、金融、采购、建设、委托管理、资产租赁、土地管理、中介服务等多个领域。

在这些数字的背后，是合同管理的复杂性日益加剧。在开发合同管理系统之前，首都机场在合同管理上遇到了“三重门”。第一重，是管理效率。传统的手工管理合同方式，由于涉及的部门众多，合同类型复杂，需要管理的合同要素也各不相同，容易面临文档管理困难，进度控制困难，信息汇总困难，缺少预警机制，信息不集中，实时性不强，各部门协作、业务流程组建、监控制度执行效率不高等问题。在系统建设前，集团审核一个合同的周期至少要2个月。第二重，是透明与规范程度不够。在纸质合同流转的过程中，无论是业务部门，还是监督部门，比如规划、财务、法务等部门都无法清晰准确的了解到当前合同处在哪个审批流程环节，更无法获知这个合同审批流转的过程是否符合合同管理制度的要求。在信息不透明的前提下，更无法谈规范。第三重，是合同风险控制不足。风险管理需要强调事前、事中、事后的闭环管理。在传统的合同管理模式下，风险管理的归口管理部门（法务部）没有途径及时获得合同执行过程中和合同终结后的信息，存在很大的隐患。

如何防范合同中面临的法律风险，进而向合同管理要管理效率？李纯是首都机场集团法律事务部总经理，在她看来，作为集团法律事务信息管理系统的核心部分，合同管理系统不仅要实现文本管理电子化的过程，还要将合同的静态分散管理变为动态全过程管理、建立公司合同管理法律风险防范机制，对合同管理全过程各阶段中的风险点进行识别及预先控制。

实现合同管理一体化

2010年4月中，首都机场集团开始了针对合同管理系统的外部调研，形成了合同系统设计思路，明确系统建设内容和时间表。

尽管在系统建设之前，首都机场集团已经有了比较完备的合同管理流程，但是从管理的成熟度向IT的成熟度转化，仍然是一个很大的挑战。首都机场集团的合同管理系统，在国内没有同行业的经验可以借鉴，李纯提出的“自下而上，简洁实用，从服务的角度来做系统”的思路得到了很多业务部门的支持，尤其是合同金额比较大，合同数目比较多的业务部门。

2011年4月8日，首都机场合同管理系统正式上线。项目组走访收集系统问题，完善系统功能，进行验收准备工作。4月15日，系统终验通过。在系统正式上线以后，首都机场建设集团坚决停止了纸质合同的审核——“强迫”大家真正使用系统，充分发挥IT系统的“威力”，大大解决了原来合同管理遇到的问题。

2011年项目组完成了集团旗下一半二级企业的合同管理系统上线，2012年计划实现集团公司本部、成员企业、二级企业全部上线，这意味着，在2012年可以实现在本部轻松调阅所有企业的合同情况，并且同时实行重大合同备案制度，集团及相关企业所有的合同，集团本部管理层只要进行点击就可以看见。与此同时，整个合同管理的标准也实现一体化，并且通过对合同及时、多维度的分析，实现了辅助决策的功能。

李纯表示，经过一段时间的应用之后，首都机场集团公司的合同管理系统基本达到了预期效果。合同管理由手工方式向信息化方式转变，有效地提高了工作效率——其中最为显著的就是合同审核周期由过去的两个月提升到现在的两周。系统实现了合同管理工作规范化，合同信息实现网络化和动态管理，为全面收集各部门的合同信息数据，实现合同信息规范管理奠定基础；通过网上合同审批，缩短了合同管理办理周期，提高工作效率；通过对合同登记、审批、签订、履行以及跟踪等环节的管理，加强合同的监控力度，避免不必要的经营风险；利用合同查询、统计和分析，及时、准确了解整个公司合同信息及其状况，为企业经营管理服务；将事后处理变为风险的事先防范，将合同文本的审核变为合同的全过程管理，完成事务性向管理型工作方式的

建筑消防系统维保合同标准1 篇4

工程造价：

维保单位：广州市泰昌消防工程有限公司银川分公司

签订日期：年 月 日

建筑消防系统维保合同

甲方:（以下简称甲方）

乙方：广州市泰昌消防工程有限公司银川分公司（以下简称乙方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》，本着平等、自愿、互利的原则，经共同协商，按照本合同约定内容与乙方签订合同，具体合同条款如下，供双方共同遵守。

一、合同范围

甲方委托乙方对其所使用的消防系统设施/设备实施全面的维护保养等工作。

二、合同期限

1、本合同自年月日至年月日止，有效期为年。

2、本合同结束前一个月（30天），甲乙双方商定续签，否则合同自然终止。

三、服务方式

乙方在履行此维保合同之前，对所维保各系统检修更换设备所需费用由甲方支付。

采用包工不包料形式（正常维保检修工具及耗材，乙方自理）。即乙方用输出技术和劳务的方式对甲方的建筑消防设施进行维护保养，需要更换的设备及其配件由甲方进行购买或委托乙方购买。

四、乙方服务内容

一、火灾自动报警系统

1、检查消防制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

2、检查至火灾报警控制器自检功能、消间复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常状态。

3、按安装总量的30%采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4、按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。

5、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。

6、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

7、进行报警及控制线路维修检查。

二、自动喷淋灭火系统

1、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2、手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

3、用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信

号显示是否正常。

4、利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

三、消火栓系统

1、检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2、对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。施工配合方法与质量保证体系

1、维护人员应熟悉消防工程各系统的工作原理及操作方法。

2、维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3、对消防系统各供水控制阀作状态标识。

4、维保人员应与甲方消防值班管理人员密切配合，指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

5、甲方值班人员在日常巡查时，保证消防系统的各供水管网充满压力，自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0·05MPa，发现异常时，应及时通知维护人员。

6、月、季、检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时，应及时检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须尽快处理，不得无故拖延。

四、气体灭火系统

1、气动启动瓶组

1）气动启动瓶组上的压力表读数是否处于正常范围；

2）电动启动阀与灭火报警控制器的连接是否正确、可靠、完好，端子是否有松动或脱落。

3）从气动启动瓶组上卸下电磁阀，检查其动作是否准确灵活；

4）检查启动管理的完好性，所有连接部位无松动，对有松动、损伤的部位应更换，必要是应进行气密试验。

5）检查启动瓶组的固定是否牢靠

2、灭火剂瓶组

1）检查每个灭火剂储瓶中灭火剂的量是否与规定的量相符，不符合规定的要检查原因，修复好后重新充装灭火剂；

2）检查安全泄放口有无堵塞现象；

3、管道及分配系统

1）检查管道及管道附件有无变形、损伤和腐蚀现象

2）检查管道中和集流管上的安全阀、单向阀、选择阀的安装位置、方向是否正确，与管道连接是否牢靠。

4、喷头

1）检查喷头与管道的连接有无松动、脱落；

2）检查喷头是否畅通，有无灰尘粘结。

五、合同金额

本合同以人民币方式按实际工作情况进行结算，维保费用总价限定，乙方全面合格完成合同约定的工作所获得的报酬为：

人民币（小写）：元，人民币（大写）：元整。

六、付款方式

七、违约责任

甲方责任

1、甲方指定专人负责维护保养协调工作；

2、甲方应提供建筑消防竣工图纸、运行保养记录、消防设备使用说明等技术资料；

3、甲方应为乙方维修人员提供所需通行和其它必要工作辅助条件；

4、甲方应按合同要求及时结算维保费用和维修材料费用；

5、对因下列情况造成消防设施损坏的修复费用应参照市场价另行计算；

1）因甲方对建筑进行装修改造造成设施损坏或新增的材料费用；

2）设备人为损坏、丢失；设备事故损坏如设备进水，强电烧坏，相应的材料和人工费用。设备的自然损坏，仅收取材料费用；

3）因不可抗力（如地震、强风、洪水、战争等）造成设施损坏，收取材料和人工费用。乙方责任

1、维护保养期内，乙方应负责与消防验审或检查等有关的协调工作；

2、维护合同签署时，乙方应随合同提供相应的消防施工或维护资质证明，并提供当年或有

效的承担类似消防工程或维护合同的证明；与甲方签署之合同文件，附件和各种文件资料不得以任何形式使用于其它与合约无关的场合。

3、乙方提供全天候报修电话热线，和公司法人开通使用的移动电话，及时更新的可靠联系

方式。

4、依照合同派专业技术人员对甲方的消防系统定期进行调试、维护保养；

5、保证甲方自动消防设施原有功能正常（乙方维保范围内），能顺利通过消防部门检测和检

查，否则相关行政经济处罚应由乙方承担。

6、接到甲方报修电话后，三小时内到达甲方单位，在24小时内检查寻找故障原因并修复；

不能当时修复的，应书面通知甲方问题所在与修理故障所需的时间，并督促甲方有关部门对设备维修期间的消防安全加强管理；

7、乙方维护人员应严格遵守甲方单位管理制度，注意施工安全，对于乙方维修施工人员的一切安全保障和责任，乙方自行承担完全的责任；

8、乙方协助甲方建立健全消防设施管理制度，对于甲方可能或业已违反消防安全的举措，乙方有监管责任，有必要时应及时出具书面告示；

9、每次维保检查，应有甲方人员共同参与，检查完毕后，双方签字认可，对存在的问题，书面通知甲方管理部门；

10、在维保期内保证甲方维保范围内消防设备的正常使用，如维保期内发生火灾及故障，确系乙方维保的消防设备确因维护保养原因而未能正常发挥作用，乙方应负相应的经济和法律责任。

八、不可抗力

1、甲、乙双方任何一方因不可抗力原因（如战争、火灾、地震等因素）而不能履行合约，履行合约的时间将按此顺延。

2、受不可抗力因素影响的一方应尽快将有关当局出示的证明文件在不可抗力因素发生14天内通知另一方核定和确认，并将不可抗力的终止时间以书面信件通知另一方予以确认。

九、验收标准

依据消防法及其它国家相关规范的标准实施验收工作。

十、违约处理

如有未尽事宜，甲乙双方首先通过友好方式协商解决；如双方协商不能解决时，任何一方均有权向本合同履行地的人民法院提起诉讼。

十一、附则

1、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效，均具有同等效力；

2、本合同条款如与国家相关法律及法规相悖时，以国家法律及法规为准。

甲方：乙方：

委托代表：委托代表：

维保合同模板 篇5

随着人们法律意识的加强，越来越多事情需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的维保合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

维保合同 篇1

甲方：瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程项目部签订日期：20xx年月日

乙方：温州一中建设有限公司签订地点：塘下镇赵宅村

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商，就甲方将施工升降机设备承包给乙方进行维修保养的相关事宜达成一致共识后特签订本合同。

第一条：设备基本情况、维护保养期限、合同总金额

1、设备基本情况：甲方需乙方进行维修保养的施工升降机设备共2台，型号csd200/200，生产厂家为浙江建设机械集团有限公司，现在使用地点为瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程工地。

2、维护保养期限：自20xx年6月起至工程竣工验收。

3、合同总金额：约人民币贰万圆整。

第二条：维保费用的计算和支付方式及期限

1、维保费用的计算：为每台每月壹仟圆整。

2、维保费用的支付方式：按月提前支付，支付时间为每个月的第一天。

3、维保费用的支付期限：按每月第一天计不超过三天。

第三条：维保的范围、具体项目、方式及要求

1、维保的范围：乙方负责对施工升降机的电气系统和可运转的机械部分进行维保，其中不包括施工升降机的供电电源部分、施工升降机的基础部分、施工升降机的焊接结构件。

2、维保的具体项目：乙方每月对每台施工升降机进行两次的定期机械、电气维护，此外日常使用中如果施工升降机出现故障乙方人员随时赶往现场进行维护。

3、维保的方式：乙方只提供现场的人员维保服务，不提供任何维保所需的零配件。

4、维保的要求：乙方要求甲方必须采用100%原厂机械零配件和同品牌同型号的正品电气零配件，同时在维保时提供两名相关人员协助操作。

第四条：施工升降机原技术资料、图纸、维保记录等的提供

甲方应提供给乙方一整套施工升降机从开始安装到使用至今的所有出厂原始资料、安装调试记录、维保记录、电气和机械的零配件更换记录的复印件，同时告知乙方厂家的维保人员的联系电话，以便于乙方更全面的掌握施工升降机使用过程中的所有细节信息，有助于更迅速和彻底的解决各种现场故障以及合理地安排维保的具体项目和时间。

第五条：维保前甲方的相关准备工作

经过乙方技术人员的现场实地查看，针对现在施工升降机的使用情况，乙方提出以下在维保协议签订前甲方必须完成的相关准备工作如下：

1、整机检测：乙方要求甲方在施工升降机交付乙方维保前，委托温州市有资质的特种设备检验检测中心对施工升降机进行一次全面的检查和校核并出具具备法律效力的相关合格证明，以确保机器不含有使用的安全隐患。

2、现有问题排除：乙方要求甲方在施工升降机交付乙方维保前，对施工升降机上的所有机械结构进行一次检修，将所有现在施工升降机上缺少的安保设施完全恢复，同时对不符合安全用电要求的电气柜、箱、线路等进行一次彻底整改并经双方签字后确认。

第六条：甲乙双方的权利和义务

1、甲方权利：

（1）甲方有权对乙方的维保工作提出自己的建议和意见并对乙方的维保工作的具体项目和时间安排提出自己的要求。

（2）甲方有权了解乙方维保工作中的任何细节内容。

（3）甲方有权对乙方维保过程中的问题提出异议并及时告知乙方。

2、甲方义务：

（1）甲方有义务为维保期间乙方人员提供食宿。

（2）甲方有义务提供必要的人员、设备、工具、时间安排等以辅助乙方的维保工作。

（3）甲方有义务在维保过程中及时提供给乙方原厂生产的机械零配件和同品牌同型号的正品电气零配件，如因配件供货不及时或配件本身的质量问题产生的后果完全由甲方承担。（4）甲方有义务督促施工升降机司机遵守设备操作使用规程进行生产作业并随时告知乙方设备的工作运行情况，如隐瞒设备真实运行情况使设备带病工作或由此造成乙方维保不到位，产生的后果完全由甲方承担。

3、乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方对在使用施工升降机过程中出现的违反操作规程的现象提出整改意见并杜绝此类问题的再次发生，如果违规问题不能彻底杜绝，乙方有权终止合同。

（2）乙方有权提出维保工作中的零配件计划并提前通知甲方进行采购，如果因为甲方原因零配件无法及时供应造成的后果完全由甲方承担。

（3）乙方有权提出每月定期维保的时间和项目并提前通知甲方进行维保期间的工作安排，如甲方无法及时配合应提前通知乙方，对于由于拖延乙方的维保工作造成的后果完全由甲方承担。

4、乙方义务：

（1）乙方有义务每月两次定期对施工升降机进行维保，同时在日常使用中如施工升降机出现故障需要维修，乙方维修人员应在四小时以内赶赴现场进行及时处理。

（2）乙方有义务督促甲方对于施工升降机的供电电源部分、施工升降机的基础部分、施工升降机的焊接结构件等进行定期检查，但这些项目并不属于乙方的维保工作范围，所以由于这些方面的原因造成的后果乙方也不承担任何责任。

（3）乙方有义务对于在维保工作中发现的问题全面及时地以书面形式告知甲方并提出解决办法，如因甲方拖延未及时解决造成的后果乙方不承担任何责任。

（4）乙方有义务对每一次定期和不定期的维保工作中的所有情况进行全面详实的记录并向甲方提交一份书面报告。

第七条：违约责任

1、甲方延迟支付乙方维保金时，乙方将暂停所有维保工作，因此造成的所有后果均由甲方负责。

2、甲方如不按期支付维保金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

（1）以书面形式要求甲方及时支付维保金和（或）暂停所有维保工作，暂停维保工作期间乙方将不承担任何因施工升降机故障所造成的直接和间接经济损失及其它连带责任。

（2）终止本合同，并要求甲方赔偿乙方的一切损失。

3、除以上条款外，未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方一次性支付合同总金额的___%的违约金。

第八条：争议的解决

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交宁波市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行裁决，仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第九条：双方协商的其它条款

经双方签字并盖单位公章的合同附件等形式的书面材料和本合同具有同等的法律效力。

第十条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各执两份。本合同经双方签字确认并盖单位公章，在乙方收到甲方第一个月的预付维保金后生效。

甲方：

盖章：

时间：年月日

乙方：

盖章：

维保合同 篇2

甲方:

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方：

法定代表人：

地址：

联系电话：

第一条、订立合同原则

根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过充分协商，订立本合同。由乙方对甲方使用的门禁管理系统进行有偿维护保养，合同期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。

第二条、维保内容：

1、门禁系统的日常维护保养；

2、技术咨询培训服务；

3、系统故障的维修保障；

4、设备的免费升级。

第三条、维保工作

甲方和乙方签署维保合同后，乙方按维保的数量和型号进行设备检测、贴维保标，进行检测保养。

第四条、双方权利和义务：

一、甲方权利和义务

1. 甲方应正确使用门禁设备，减少人为损坏，及时通报设备故障及运行情况，如有发现损坏应及时通知，配合乙方及时对损坏设备进行检修；

2. 甲方应指派专管员及系统管理员协作配合，并向乙方维护工作提供必要的条件；

3. 未经允许不得自行拆卸修理系统设备。

4. 按合同规定向乙方支付费用。

二、乙方权利和义务

1. 乙方技术员将两个月一次到现场进行例行检测，并提交测试报告（测试点由甲方系统管理员提供），确保设备正常运作；

2. 乙方在接到检修通知后，如无特殊原因，应在接到甲方保修通知后24小时内到达现场进行维修；

3. 应甲方要求向甲方提供免费技术咨询和培训；

4. 应甲方要求提供重大活动的技术支持与保障；

5. 及时向甲方通报系统运行基本状况，并提出合理意见和建议；

6. 甲方采购本系统设备配件需经过乙方技术及质量检测，如未通过乙方检测投入使用导致损坏影响系统设备，乙方不负维保责任：

7. 乙方提供设备的免费升级。

第五条、费用负担：

1. 甲方负责上述维护保养费用? 15000 元人民币整；（明细见附表二） 由于非乙方责任（乙方负责包括：维护保养不当、维护保养时造成系统故障）的零部件损坏、须更换设备所发生的费用由甲方负责；

2. 乙方只收取维修器件成本费；

3. 乙方负责所有因维修、维护、咨询、培训所发生的人工和技术费用。

第六条、付款方式：

维保费用一次性付清.

第七条、不可抗力：

系统设备遭受自然灾害及人为损坏，乙方向甲方另收维修成本费；对甲方原因损坏需收维修费及设备成本费。

第八条、违约处罚：

如因甲方因素违约，乙方可要求终止合同，甲方需支付实际使用期的维保金额；乙方违约，甲方可要求终止合同，甲方可按情节轻重扣除维保金。

第九条、争议解决：

合同执行过程中如双方发生争议，则由双方协议解决，协商不成，可向顺城区人民法院提起诉讼。

第十条、其它

其它未尽事宜，甲乙双方本着平等原则协商解决。本合同壹式二份，甲方执一份乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字之日起生效。

维保合同 篇3

我店接手****自动扶梯22部，客梯4部，货梯2部共计28部。目前准备投入使用36部，其中客梯2部，货梯2部、自动扶梯32部。需要维保的电梯共计10部，其中客梯2部、货梯2部、自动扶梯6部。其余自动扶梯26部因***建筑公司施工移位和新加自动扶梯，由该公司负责后期维保一年。

物业保卫部经与***公司、**公司沟通，分别报价如下：

经综合对比***有限公司北京分公司价格较为合理。此外，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时30分钟内到达现场，非紧急情况时60分钟内到达现场，***公司维修人员在电梯发生紧急情况时60分钟内到达现场，非紧急情况时90分钟内到达现场。建议与***公司北京分公司签订电梯维保合同。

维保合同 篇4

电梯维保恶性竞争由来已久，同样的楼层住宅、同样品牌的电梯，一年维保费开价有的高达1万多元，而有的则低至20xx元。维保公司为了压低成本，容易导致电梯维修保养的偷工减料。

3月2日，安徽省质监局、工商局联合发布《安徽省电梯维保合同》示范文本，并在全省推行使用，电梯维保双方当事人应使用示范文本，任何单位和个人不得擅自修改，确保电梯维保到位，防止维保不到位引起的电梯使用安全事故。

安徽省质监局介绍，20xx年下半年，该省对全省电梯日常维护保养质量进行了一次全面的监督抽查，结果显示，有近一成电梯维保不合格，电梯存有隐患。其中发现的维保问题有：垂直电梯在门系统、应急救援、机房部件、井道内部件、底坑内部件、保养记录等方面均存在问题，比如：轿门安全装置存在光幕损坏、轿门安全触板无效比例达2.66%；厅、轿门清洁和润滑保养不符率达12.4%；厅、轿门间隙未调整、部分变形。自动扶梯维保也存在诸多问题。电梯事故频发多为老旧小区，其主要原因是维保不到位。

对电梯双方在权利和义务上做出了规定，对保养时间以及对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等具体的维保内容也有具体的约束。同时，合同还要求维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据，每台电梯均应当建立独立的维保记录，维保记录一式两份，双方各保存一份，保存时间为4年。而维修与抢修记录均应当长期保存。

维保合同 篇5

我公司于20xx年12月底完成了四川师范大学成龙校区合同约定的20xx年度维保任务，并通过双方自检合格。

四川师范大学成龙校区建筑面积大，消防系统采用控制中心集中报警方式，因此报警控制线路长距离传输、涉及单体建筑群多，线路复杂，公司20xx年中标进场后，因为前期工程为陆续竣工交付并脱保时间较长，竣工图与实际施工存在差异，而没有报警联动点位图，维保工作异常艰难。

项目部对此现象非常重视，组织技术人员花费大量的时间对现场线路走向，隐蔽管网进行清查并做好记录，对报警及联动点位逐一采用吹烟测试记录的原始方式，通过近一年的努力，基本掌握了整个成龙校区的消防系统布局的一手资料。

20xx年10月，对于消防清查出来的问题，与校方与公司签订了一个维修整改合同，目前才施工完毕并商在质保期内。

综上所述，公司望贵校与我公司续签20xx年成龙校区消防维保合同，这样既能保证我公司维修整改的部分在质保期内得到及时售后，在校区维保过程中，处理应急故障也能轻车熟路，确保保证消防系统的正常运行。

维保合同 篇6

甲方：

乙方：北京硕兴顺业商贸有限公司.刘子剑13910618789 签定地点：北京 合同编号：

经甲、乙双方友好协商，就保养维修签订如下协议：

一 为了让格力中央空调给用户带来高档、舒适的享受，中央空调机组和其辅助设备系统都必须始终处于最佳的运行状态，才能达到最理想的使用效果，满足用户的要求。因此对运行中的中央空调系统进行定期维护是中央空调机组始终运行在最佳状态的重要基础条件。

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，在平等、自愿的基础上，甲方决定将本单位的主机空调、辅助设备及空调水系统承包给乙方进行专业保养，为明确双方的责任权利，经双方协商订立以下合同：

二、工程款及结算：

1、双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，甲方按下表规定分2次向乙方预付或支付工程款，甲方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款1%/日违约金。

三、维保内容

本合同所涉及的维保内容以本合同所列附件一、二、三“维保内容”所列内容为准

四、甲方责任

1.向乙方尽可能的提供原有施工图，机房电气控制图等图文资料。 2.对乙方从事维修的技术人员提供进出的方便。 3.明确双方沟通途径，指定甲方联络人员。

4.提供乙方维修时所需的消防设施、用电、用水及其它必要的协助。

5.提供一个存放备件材料及工具的`仓库，乙方所购工程材料暂时不需要使用的必须入仓库存放，不可私自拿出去。

6.确保被维修设备有足够的维修空间，如因空间不够造成机组不能正常进行维修工作，需要拆卸天花或其他，费用由甲方负责。

7.甲方不要要求乙方在天黑或特殊天气状况时进行户外维修工作，特殊情况除外。

五、乙方责任

1.乙方所做的维修工作每次完成后以工作报表的形式，经主管工程师签名确认后，上报甲方主管部门备案。

2.乙方有义务24小时内响应甲方的紧急报修任务。对于有影响的重大接待工作，更应该提前做好检查工作，以确保设备的正常安全运行。

3.乙方代购材料需先入甲方仓库确认，再领用到工程中；贵重设备或材料购入前需得到甲方主管人员的

认可。

4.乙方施工人员必须有较高的的思想道德水准及组织纪律性；必须严格遵守甲方的管理制度严格进行安全操作，进入施工场地必须服装整齐，并佩戴有明显标志的工作牌。对于机要部门的维修工作需拟定详细的计划，在甲方工作人员认可的时间段完成。

5.合同履行期间，甲方设备出现故障时，乙方在接到甲方通知后，乙方派员在6小时内到达现场，进行排除故障工作，直到恢复正常运行，如零配件损坏需要更换的除外。 6.承诺修复时间：小修12小时内，中修48小时内，大修72小内。 7.维修或抢修所产生的交通费用全部由乙方承担。

六、配件供应及结算

1.维保项目为：室外数码机及室内风管机的维护和维修。每月做一次机组整体检修。

2.合同执行期间发生需要更换配件的情况，为确保设备正常运行，设备需要更换的配件由乙方报予甲方。 3.对于单次维修费用小于20000元时， 包含加氟，乙方免费维修，甲方不再单独结算。

4.由甲方提供的配件按若非格力商用空调公司来源，乙方不承担由于甲方使用了该零配件所产生的一切后果，乙方可以为甲方更换该配件，但由于该配件损坏而产生的维修费用乙方将向甲方另外收取；由乙方提供的配件由甲方按照配件价格（详见附表一、二、三、四“格力配件报价明细”）在更换配件后三个工作日内支付配件款，所更换的配件5个月内出现质量问题由乙方负责。

七、合同价格及付款方式

1.本合同保养总价为：人民币 元 。（大写： ）。

2.付款方式：合同签订三个工作日内甲方向乙方支付合同总额50%即 元（大写： ）；合同执行完毕后三个工作日内甲方向乙方支付合同总额剩下的50%即 元（大写： ）。

3.合同期内如出现增项维修内容，经双方协议，于完成维修当日向乙方支付约定维修费用。

4.乙方收到款项后在三个工作日内向甲方开具有效的发票。

八、合同生效、变更及终止

本合同有效期为天，起止时间为：201年月日----201年月 日。本合同一式四份，甲乙双方各持二份具有同等法律效力，合同经双方法定代表人签字并盖章后生效。

合同有效期内甲乙双方均不得变更或解除、终止合同，合同如有未尽事宜须经双方共同协商作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

九、违约责任

1.在没有双方约定的前提下，如一方擅自终止履行合同，违约方应向守约方支付人民币20xx元作为违约金，如造成守约方其他损失的，违约方还应另行赔偿相应的损失。

2.乙方应在承诺的时间内对甲方的设备进行维修，如违反规定，每发生一次乙方应支付甲方合同金额2‰作为违约金，违约金额不超过总金额的2%；

3.甲方应在合同约定期内付款，如违反约定延期付款，则按照延期天数支付应付款的2‰，违约金额不超过总金额的2%；

4.如因甲方原因造成乙方未按时完成任务而造成的损失，由甲方承担责任并支付乙方因此而产生的费用；

5.如在空调系统维修过程中由于乙方人员工作失误导致配件损坏，设备损坏，所需修复 或更换的所有费用由乙方负责；

6.如因不可抗力的自然灾害、非人力等原因造成的损失，甲乙双方互不追究对方的责任。

十、争议解决方式

履行合同过程中如果发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何乙方均有权向被告方所在地仲裁机构申请仲裁，或向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 日期：

维保合同 篇7

甲方： 乙方：

鉴于甲方委托乙方提供 信息系统运行维护和技术支持服务（以下简称“服务”）工作，且乙方同意接受委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

第1条 服务内容、期限和要求

1.1甲方委托乙方提供 服务工作，服务的具体内容详见附件1。

1.2本合同项下乙方的服务期限为从 年 月 日至 年 月 日止。

第2条 服务费用及支付

2.1本合同项下的服务费用为人民币（大写） ( )。

2.2服务费用的标准及明细见附件2。

2.3服务费用的支付时间和方式：

一般采用定期支付方式。由甲方在确认乙方按合同要求正常履行服务后，定期按比例支付。

第3条 甲方权利义务

3.1甲方的权利

3.1.1甲方有权要求乙方给提供符合合同要求的产品和项目服务。

3.1.2如乙方产品和项目服务未达到合同要求，甲方有权要求乙方做出相应改动和调整。

3.1.3甲方有权要求乙方提供项目进展报告并随时要求乙方提供与项目服务内容有关的相关信息。

3.2甲方的义务

3.2.1按合同约定向乙方支付相关费用。

3.2.2甲方需支持和配合提供系统开发实施所需的相关资源，包括但不限于如下条件：

①系统开发实施所必须的计算机设备及其他办公室设备，并允许乙方人员为实施本项目之目的而使用上述设备。

②指定一名专业人员作为代表与乙方配合，并及时解决项目实施过程中可能出现的问题。

③负责协调与项目有关的第三方责任（其他硬件及软件方面）。

3.2.3甲方应对由于其自身原因造成的，或由于甲方未履行其义务所造成的项目进度延误承担责任。

第4条 乙方权利义务

4.1乙方的权利

4.1.1乙方有权按照合同的约定向甲方收取相关费用。

4.1.2乙方有权要求甲方给予完成合同所必需的工作上的配合和保证。

4.1.3乙方有权得到甲方对于系统漏洞等与本合同项目有关全部信息的及时书面的通报。

4.2乙方的义务

4.2.1乙方将按本合同的条款的约定提供开发实施服务，并根据可能的需要，提供开发实施方案。

4.2.2乙方应必须按项目系统开发实施日程表完成系统开发实施工作，但因非乙方原因造成的拖延除外。

4.2.3乙方需保证必要的技术支持服务得以实现；

①本项目正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，休息期间可采用电话方式或远程方式。

②提供7x24小时电话技术支持，在出现无法远程解决的严重影响使用的问题时，将在

小时内派驻工程师到达现场。联系人： 联系方式：

③乙方应指派一名代表为项目经理负责监督及协调本合同义务的实施，项目经理的联系方式： ；并保证投入x名技术人员提供维护服务。

第5条 维护确认

5.1维护确认工作自xx维护之后每 日进行一次。维护确认前，乙方应当根据相关的检验规格和标准，对维护项目进行功能和运行检验。乙方应当在每次维护确认前5个工作日内，以书面方式提请甲方按照合同及其附件所约定的内容进行维护确认。重大维护内容发生后，乙方可以及时以书面方式提请甲方进行维护确认。提请对应用软件维护项目进行维护确认的，乙方还应当提交相应的软件维护文档，所提交的文档应当包括纸质版和电子版各一份。

5.2甲方应当在接到乙方书面材料的5个工作日内进行维护确认。如甲方无正当理由而不进行维护确认，则视为甲方已经确认。双方对此另有约定的除外。维护确认的内容包括系统故障现象、原因、故障排除过程、更换配件情况、恢复状况等。

第6条 违约责任

6.1若乙方未履行合同中规定的各种服务或所提供的服务质量与合同约定不符，甲方有权拒绝支付或根据单位根据实际情况可从维护费用中扣除相应款项。

6.2若乙方未经甲方书面同意转让本合同下的义务，甲方有权拒绝支付或扣减转让部分的服务费用，扣减费用如不足以弥补甲方损失，则乙方还应补偿甲方由此造成的损失。

6.3因乙方原因造成设备损坏的，乙方应进行修理、更换并赔偿甲方因此造成的损失。

6.4因乙方维护质量问题造成事故和直接经济损失，乙方应承担赔偿责任。

6.5合同生效后，甲方未能在规定日期或合同双方所同意的延期期限内，向乙方支付合同规定的款项的，则每超期x天甲方应向乙方支付逾期款项x的违约金。

6.6按上述规定支付违约金后并不减免双方继续履行本合同的义务。

第7条 保密责任

双方应对在合同履行过程中所获得的对方的相关信息承担保密责任。

7.1双方保证并承认，双方均应严格保守对方的商业秘密，非事先征得对方的书面正式同意，不得披露对方的商业秘密。保密信息的接收方（以下简称“接收方”）应妥善保管，至少以保管自己的保密信息的注意程度来保管信息披露方（以下简称“披露方”）的保密信息。保密信息应保存在一个安全的地方，对于与电脑有关的保密信息的使用权也应该严格控制。保密信息只允许披露给该方的董事、高级管理人员以及为了本合同的履行之目的而有知道必要的雇员。接收方应该与保密信息的每一个披露对象签署相关的保密协议。

7.2保密信息的保密义务不适用于下述任何信息：

7.2.1非因接收方过失而在现在或后来成为公众可获得的信息；

7.2.2第三方在不受限制和未违反任何保密关系的情况下透露或提供给接收方的信息；

7.2.3接收方在未接触披露方保密信息的情况下独自研究获得的资料；

7.2.4透露时接收方已知的信息；

7.2.5按适用法律或法院命令透露的信息，但须就该法律或命令向透露方发出合理通知并向透露方提供机会，依法阻止或限制透露上述信息。

第8条 知识产权

8.1乙方保证其所提供的合同产品中所含计算机软件达到下列标准：

8.1.1乙方承诺其已是软件的权利人或其已取得相关权利人的许可或授权，使其拥有签订本合同的条件和权利。

8.1.2乙方承诺本合同软件由原厂商供应并完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准，乙方并保证本合同软件在正确安装、正常使用和维护的情况下运行良好。

8.1.3乙方承诺本合同约定的产品系经严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷的软件产品，皆为可执行的软件产品，未在其中设置任何妨碍软件正常运行的限制措施。

8.1.4乙方承诺本合同约定的产品无任何著作权等知识产权权属纠纷，且不存在侵犯其他任何第三方权利的情形。如因甲方购买、使用本合同约定的软件而被他人主张权利或引起纠纷的，由此引发的一切法律责任由乙方承担，与甲方无关。

8.2甲方享有所有本合同项下乙方所服务对象的知识产权。双方协商同意，在本合同履行过程中因服务所产生的全部技术成果的知识产权归甲方所有。除为甲方服务外，乙方不得以任何理由或方式使用上述知识产权，但甲方书面同意的除外。

第9条 不可抗力

9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

9.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

9.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的遗留问题由双方友好协商解决。

第10条 争议解决

双方应通过友好协商的方式解决本合同履行过程中产生的任何争议。如争议未能通过协商方式予以解决，则双方同意将该争议提交至甲方所在地人民法院诉讼。

第11条 合同生效

11.1本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。

11.2在本合同终止的情形下，双方除应对相关费用/违约金进行清算外，乙方有义务向甲方或信息系统的新的运行维护方提供必要的交接和协助。

11.3本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

地址： 地址：

法定代表人或负责人(签字)： 法定代表人或负责人(签字)：

签字时间： 年 月 日 签字时间： 年 月 日

维保合同 篇8

发包人：____________

承包人：____________

吉林省建设厅监制

吉林省工商行政管理局

说明

1.此合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2.工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前，承包方应向发包方提供上述承包资格证明。

3.发包、承包双方当事人直接签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份)。

4.本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。

5.住宅装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。

6.本合同施行之日起，吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。

7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。 住宅装饰装修施工合同

合同编号：____________

发包人(甲方)：____________________________________

委托代理人(姓名)：____________ 民族：____________

住所：__________________________ 身份证号：________

联系电话：______________________ 手机号码：________

承包人(乙方)：____________________________________

营业执照号码：______________________________________

经营场所：__________________________________________

法定代表人：____________________ 联系电话：________

委托代理人：____________________ 联系电话：________

规范服务达标证号：__________________________________

本工程设计师：__________________ 联系电话：________

施工队负责人：__________________ 联系电话：________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1施工地点：______________________________________

1.2工程装饰装修面积：______________________________

1.3工程户型：______________________________________

1.4工程内容：(见报价单和图纸)____________________

1.5工程承包方式：经双方商定，采取下列第______种方式：

(1)承包人包工、包全部材料(见附件二)。

(2)承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料(见附件一、二)o

(3)承包人包清工、发包人提供全部材料(见附件一)。

1.6工程期限________日(以实际工作日计算)：

开工日期__________年__________月__________日

竣工日期__________年__________月__________日

1.7工程造价和报价单

(1)工程造价为(人民币)__________(金额大写)

￥：________________________________________

(2)双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。

(3)工程报价。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸和室内环境质量

3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。

3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。

3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条 发包人义务

4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。

4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。

4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。

4.6负责垃圾外运输及处理。

4.7不得有下列行为：

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其他行为。

4.8凡必须涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。

4.10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条 承包人义务

5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。

5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任。

(4)负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。

(6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

(7)负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。

5.3发包人为少数民族的，承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

第六条 材料供应

6.1发包人提供的材料：

(1)发包人负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。

(2)发包人采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。

6.2承包人提供的材料

承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案o

6.3双方所提供的建筑装饰材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。

第七条 质量标准

7.1本工程施工质量执行DBJ086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31T301999《住宅装饰装修验收标准》和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。

7.2装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325---20xx)的标准执行。

第八条 工程验收

8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;

(3)竣工验收;

(4)双方约定的其他事项。

8.2工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。

8.3双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收合格，由此造成的损失由发包人承担。

8.4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订解决竣工验收遗留问题协议(作为竣工验收单附件)后，可视为验收。

8.5本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。

第九条 工程款支付方式

9.1合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。

发包人(盖章)：______________

_________年_________月______日

承包人(盖章)：______________

法定代表人：__________________

委托代理人：__________________

维保合同 篇6

3月2日，安徽省质监局、工商局联合发布《安徽省电梯维保合同》示范文本，并在全省推行使用，电梯维保双方当事人应使用示范文本，任何单位和个人不得擅自修改，确保电梯维保到位，防止维保不到位引起的电梯使用安全事故。

安徽省质监局介绍，20xx年下半年，该省对全省电梯日常维护保养质量进行了一次全面的监督抽查，结果显示，有近一成电梯维保不合格，电梯存有隐患。其中发现的维保问题有：垂直电梯在门系统、应急救援、机房部件、井道内部件、底坑内部件、保养记录等方面均存在问题，比如：轿门安全装置存在光幕损坏、轿门安全触板无效比例达2.66%;厅、轿门清洁和润滑保养不符率达12.4%;厅、轿门间隙未调整、部分变形。自动扶梯维保也存在诸多问题。电梯事故频发多为老旧小区，其主要原因是维保不到位。

监控系统维保合同合同 篇7

非作战时,使用作战指挥训练仿真系统提升陆航指挥员合同作战指挥能力,是一种较为有效的方法,但目前的训练仿真系统多为训练单兵操作能力的飞行模拟器,不支持陆航指挥员的战术指挥训练,为满足陆航指挥参谋人员进行合同战术训练的需求,文中构建了一套陆航合同战术训练仿真系统,简称“陆航训练系统”。

1 系统总体设计

陆航训练系统的重点训练对象是陆军师旅指挥所、陆航团指挥所的指挥员和参谋,也可接入飞行模拟驾驶舱同时训练陆航直升机飞行员。该系统训练的任务和目的是提升陆航指挥人员合同作战时的战术决策及指挥能力,以及飞行员的作战能力。

1.1 系统功能结构设计

设计系统功能时考虑了以下因素:

(1)训练对象:陆军师指挥所、陆航团的指挥员和参谋、陆航直升机驾驶员。

(2)陆军合同作战兵种:陆航兵、装甲兵、炮兵、防空兵、工程兵等。

(3)战术级训练实体规模:师、旅、团、营、连、排、大队等。

(4)仿真训练功能特点:仿真运行控制、训练回放和训练结果评估等。

(5)其他因素:地形气象、武器装备、障碍设施等。

综合上述因素,陆航训练系统功能结构设计如图1所示。

(1)指挥员训练操作:

直接面向指挥机构受训学员的功能项,支持学员开展态势标绘、情报综合、信息共享、文书拟制、作战指挥、文电收发、业务计算、辅助决策功能的训练。

(2)飞行员训练操作:

面向受训直升机飞行员的功能项,集成在飞行模拟器中,从视觉、听觉、触觉等感官角度仿真为飞行员构建逼真的驾驶环境[2]。

(3)模型模拟:

提供陆航训练系统对各类模型的模拟能力。实体模拟是对作战部队、指挥所、设施等的模拟,模型经过实例化能直接响应受训人员的作战指令;行动模拟是对作战部队行动的模拟,包括指挥、机动、进攻及保障等类型;气象地形模拟重点从大气、水文、气象、高程、地貌等方面进行建模,以体现环境对作战的影响。

(4)训练评估:

覆盖从数据记录、训练情况回放到分析评估结果的全过程,实现了导演分析学员指挥能力、评判学员受训情况的要求。

1.2 系统架构设计

如图2所示在功能结构设计的基础上建立陆航训练系统架构分3层,最底层是数据层、中层为服务层、顶层是应用层。

(1)数据层。

提供了陆航训练系统所需的全部基础数据,包括通用的地理信息类数据、前期的想定规划类数据和用户文电类数据、训练过程中产生的态势类和计划类数据、与模型计算相关的模型类数据、训练结束后支持评判分析的评估类数据。数据层为中间的服务层提供大量有效的数据支撑。

(2)服务层。

提供了陆航训练系统所需基础功能和服务,包括通信服务、地图服务、文电服务和模型服务,其中通信服务和地图服务使用最广。服务层是承上启下的中间层,在底层数据支持的基础上实现应用层所需的各项功能。

(3)应用层。

提供了陆航训练系统所需的各项应用功能,这些功能按照业务需求分类,通过友好的人机界面展现给使用者,支持指挥人员训练使用。用户可根据需要不断扩展该应用层功能,并可在该层上增加业务层,来进一步细化陆航指挥的业务功能分类。

1.3 系统组成结构设计

基于陆航训练系统的功能组成和系统总体架构设计情况,提出系统组成结构,如图3所示。

陆航训练系统设计为3个子系统,即导调控制和评估子系统、模型模拟子系统和多级训练子系统。子系统外部的信息交互通过两种方式实现:一是基于网络通信服务,二是数据库共享。各子系统内部通过网络通信服务实现数据传递,与外部的数据交互统一通过服务器中转处理,使子系统内部各席位对外透明。

(1)导调控制和评估子系统。

该子系统支持想定规划、训练状态控制、训练过程干预、训练结果评估等功能操作,由想定制作席、各类导演席、系统配置席和服务器组成。子系统所需的数据库集成在导演服务器上,包括想定库、装备库、态势库、文电库和用户信息库。

该子系统与其它系统的关系。发送初始化、同步、运行、停止等命令,控制其它子系统的状态;系统运行中收集处理模型模拟子系统上报的真实态势,收集多级训练子系统上报的情报、态势、文电等信息,并根据作战情况发送干预指令,控制模型模拟子系统实体模型的数量和状态变化,达到调整学员训练任务的目的。

(2)模型模拟子系统。

该子系统集中了所有模型的计算功能和信息交互功能,是陆航训练系统的运算核心,提供了虚拟战场的作战实体模拟、作战过程模拟和环境模拟的能力。

模拟作战实体类型包括,陆军师级指挥所和陆航团实体、陆军合同战术训练各兵种部队和装备实体、工程设施等实体。

模拟作战过程包括,指挥、机动、攻击和保障等过程。指挥过程,模拟部队编成编组关系调整变化的过程;机动过程,模拟部队执行机动、跟进等行动情况;攻击过程,模拟陆航执行对地突击任务,地面陆军各兵种执行攻击、伏击、防御等作战过程;保障过程,模拟陆航执行空地情报侦查任务,地面陆军各兵种执行工程修筑、后勤补给、道路运输等作战过程。

模拟的环境特性包括气象环境和地理环境。气象环境重点模拟了不同天气特征下风力、能见度、湿度等指标的变化情况;地理环境,基于陆航作战的特点,对地形地貌进行模拟。

该子系统与其他子系统的关系。加载导调控制和评估子系统的想定规划数据,初始化各类模型实体;接收导调控制和评估子系统的导调控制命令,控制模型服务器的启停;运行过程中,响应多级训练子系统的指挥控制命令,执行作战任务,反馈结果,同时向导调控制和评估子系统报告实体真实态势信息。

(3)多级训练子系统。

该子系统直接面向受训人员,以人机交互界面操作为主。多级训练能够支持陆军师指挥所、陆航指挥所、陆航飞行多级别人员的训练。受训层次的设置可根据训练任务、训练对象的不同进行调整,一般以训练陆航指挥员为主,需要训练飞行员时接入飞行模拟舱,或由模型模拟子系统的直升机模型实体支持训练。受训指挥所的数量、受训席位的数量,以及模拟舱的数据均可根据训练的规模动态调整。受训指挥所的服务器上部署了计划库和态势库,支持学员编制作战文书、处理情报和态势信息。

该子系统与其他子系统的关系。接收导调控制和评估子系统的想定规划数据,初始化兵力编成、任务、已知情报等信息;向导调控制和评估子系统传输文电、上报计划,接收导调指令;与模型模拟子系统中对应受训指挥所、受训飞行模拟器的模型实体交互状态数据和指挥命令,从而获取自身的状态变化信息,并控制所属兵力的行为动作。

1.4 关键技术

在陆航训练系统的设计过程中引入了多项关键技术,合理应用这些技术对系统的成功构建至关重要。

(1)想定规划技术。

系统中想定规划技术的特点是,提供想定数据分类编辑、存储功能,以及人机界面操作图上规划功能,且能够基于系统模型组件化的特点编辑和加载模型部件,进行实体类的组装或拆分,在想定中实例化实体类,实现一次编辑多次使用。

(2)基于组建化的模型模拟技术。

各模型实体类由以下组件类组装形成:装备类、环境类、认知类、毁伤类、编队类。装备类是对实体类的各功能组成部件进行模拟,分为平台类、通信类、传感器类、数据处理类、武器系统类和弹药类,经过扩展可生成具体的装备类型;行为认知类提供对实体消息、行为的模拟;毁伤类模拟了武器系统、弹药的杀伤能力;编队类可扩展生成地面编队类和空中编队类;环境类分为气象类、地形类等。

(3)训练系统架构技术。

系统整体为分布式结构,各子系统内部多为集中式结构,子系统间的数据交互通过接入同一通信总线实现,子系统内部利用数据库实现数据共享,并基于通信服务实现信息传递。多级训练子系统由多个受训单元组成,受训单元内部按照C/S结构建立。受训单元的服务器接入训练系统的通信总线,处理、存储内外传输的数据、完成各类复杂计算,客户端受训席位提供战术指挥操作界面,提供编制文书、情报操作、态势显示、指令下达、战术计算等业务领域功能。导调控制和评估子系统由一个单元组成,单元内部也为C/S结构。服务器负责对外交互完成数据存储,客户端导演席提供界面操作能力,完成想定制作、导调控制、训练监控、分析评判等功能。

(4)通信网络服务技术。

陆航训练系统的数据交互主要基于通信服务实现。通信网络服务具备以下技术:无中心的网络环境技术;可配置的虚拟网络技术;跨平台的信息传递技术。

2 系统应用案例

2.1 想定作战背景设置

现以红方地面部队侦查并打击蓝方地面防御部队为背景设置想定。红方陆军数字化师下设X个陆航团、X个装甲合成旅,陆航团下设X个陆航大队,陆航大队所属多架攻击直升机和侦察直升机,装甲合成旅下设X个装甲营,X个地炮营,营由多个战斗车辆突击连、火炮连组成。蓝方机步旅下设X个营,每个营由X个装甲连组成。

红方前期已知情报,在A地附近频繁截获某频段通信信号,疑似敌方指挥机构所在地,在A地附近的B号公路上频繁发现连或以上规模的装甲车辆活动,疑似附近有一定规模的防御之敌。

上级任务,对A地区进行空地侦察,明确敌目标种类、规模和方位,组织火力歼灭该地之敌。

训练目的,对陆军师、陆航团指挥所指挥员和参谋的战术指挥作战能力进行训练,同时训练陆航飞行员的作战能力。红方将师指挥所、陆航团指挥所设为受训单元,师指挥所配置指挥员席、情报参谋席、通信参谋席、作战参谋席等,陆航团指挥所配置指挥员席、情报/通信参谋席、作战参谋席,学员扮演各席位的角色参与训练;蓝方导演扮演蓝方部队最高指挥官,配合红方进行对抗训练。

2.2 系统应用流程和用户操作

(1)空地侦察过程。

基于陆航训练系统,红方师指挥所可获取已知情报和上级任务要求,根据此信息,师指情报参谋使用作战计划功能制定包含侦察任务在内的战斗保障计划,并形成相关文书。按照自动化的业务处理流程,情报参谋提交文书,其指挥员完成文书签署,上级机构完成文书批准,通过文电功能下发给所属陆航团指挥所[1]。

陆航团指挥所收到计划文书后,作战参谋使用系统的作战指挥功能、战术计算功能、态势标绘等功能计算、规划出侦察航线,由指挥员确认批准后下达侦察命令,通过底层通信平台发送给陆航大队的侦察直升机模型或模型对应的模拟舱服务器,模型根据命令的航线设置情况飞行到指定地区上空侦察敌兵力和部署情况。

模拟舱服务器收到指挥所命令后,传递给指定的飞行模拟舱,受训驾驶员根据收到的信息操作模拟舱设备,操作动作被转换为控制直升机模型的指令,通过模拟舱服务器传递给模型模拟系统的直升机实体,控制实体执行侦察任务并反馈实体状态。驾驶员在模拟飞行过程中,侦察发现敌方装甲集群目标所在地,立刻通过模拟舱服务器上报陆航指挥所。

(2)对地突击过程。

陆航团指挥所指挥员将模型或模拟舱侦察到的目标信息通过态势分发功能上报师指挥所,情报参谋使用情报综合功能完成情报处理,师指挥所指挥员结合处理后的敌情信息,判断该批目标为上级任务中A地之敌的防御部队。师指挥所作战参谋根据战场态势和上级任务,使用作战计划功能制定作战计划,计划经批准后通过文电系统下发陆航团指挥所[1]。陆航团指挥所指挥员、作战参谋接收计划文书后,使用作战指挥、态势标绘等功能规划任务航线,下达命令,指挥陆航大队的武装直升机模型或模拟舱执行对地突击任务。

直升机驾驶员接收命令后配合地面红方装甲部队模型按航路模拟产生飞行航线到达指定区域上空,模拟发射攻击武器,摧毁部分蓝方装甲目标。红方地面装甲兵、炮兵部队模型在师指挥所的指挥下,模拟彻底歼灭A地之敌。

(3)返航过程。

红方陆航直升机模型配合地面火炮部队,完成打击后,驾驶员通过底层通信平台发送返航请求消息,陆航团指挥所指挥员发送返航命令,直升机编队模型模拟按航路返回原机场的过程。完成着陆模拟后陆航团指挥所指挥员向师指挥所报告机场兵力、资源变化情况。

(4)训练回放与评估。

在训练过程中各导演可实时监视战场态势,红方导演对师制定的文书进行审批,蓝方导演负责指挥蓝方作战兵力,评估导演在席位上选择回放师指挥所、陆航团指挥所受训席的操作记录和态势情况,分析评判学员指挥能力,使用评估软件对各学员的训练情况进行打分。

3 结束语

基于陆航训练发展的需要,结合对训练系统研究和开发的工作经验,提出了陆航训练系统建设的思路。文中从系统功能、系统构架、系统组成到技术运用,基本完成了训练系统的整体设计思路的介绍。今后需要进一步研究我军陆航作战和训练的需求,完善陆航训练系统。

参考文献

[1]王立强.数据链在陆航典型作战样式中的应用[J].电讯技术,2004(6):18-20.

[2]胡晓峰,司光亚,吴林,等.战争模拟引论:下[M].北京:国防大学出版社,2009.

[3]杨剑.UHF数据链重要性能参数确定方法[J].电子科技,2010,23(8):107-108,113.

监控系统维保合同合同 篇8

据介绍，JCSAT 2A卫星由美国波音卫星系统公司基于Boeing 601型卫星平台建造，携带16个C波段和16个Ku波段转发器，覆盖日本及亚洲其它地区、大洋洲和夏威夷，发射重量2460公斤，在轨设计寿命11年（现已超期服役）。

与上一辈卫星相比，JCSAT 14卫星容量更大，功率和设计寿命均有有所提高，覆盖范围也更广泛，旨在满足亚太地区对电信基础设施日益增长的需求。据称，这颗新卫星将基于SSL公司高度可靠的1300型卫星平台建造，携带26个C波段和18个Ku波段转发器，卫星总功功率约10KW（寿命终止时），在轨设计寿命15年。JSAT 14卫星将覆盖日本、亚洲、俄罗斯、大洋洲、太平洋岛屿和夏威夷，其优化的C波段波束将用于广播和数据网络业务，而新的Ku波段区域波束将增加扩展卫星的地理覆盖，以满足移动市场快速增长的通信需求，能够为航空、海运以及矿业、石油、天然气公司等资源勘探开采行业客户提供灵活可靠的高速宽带连接。

Sky Perfect JSAT公司表示，亚太地区是我们的家，我们相信它未来的潜力。公司致力于扩大我们的国际业务，将在亚太地区创建最好的服务和最理想的覆盖，同时努力扩大我们在日本的服务组合。决定建造JCSAT 14卫星代表我们为实现这一目标的另一个重要步骤，新卫星将有助于提升我们的服务再上新台阶。

分析家指出，日本近几年通过建造及发射多颗大容量多波束的商用通信卫星多次扩大其对亚太地区的覆盖区域。例如，2008年8月发射的Superbird 7卫星（现更名为Superbird C2，144°E）发射重量4820公斤，携带28个Ku 波段转发器，设计有日本波束、东北亚波束、东南亚波束和大平洋波束，其覆盖范围比上一辈卫星Superbird C进一步扩大，涵盖日本、亚洲、大洋洲、夏威夷、印度洋和太平洋广阔地区。2012年5月发射的JCSAT 13卫星（现更名JCSAT 4B，124°E）发射重量4528公斤，携带44个高功率的Ku波段转发器，设计有日本波束、东南亚波束和两个移动波束，其覆盖区域从原先JCSAT 4A卫星主要覆盖日本及周边地区大幅度扩展为覆盖日本、东南亚、西南亚、中近东和大洋洲。而这次订购的JCSAT 14卫星也将扩大现在轨的JCSAT 2A卫星的覆盖区域。

商用通信卫星用于政府通信和军事通信是世界卫星通信业的一种趋势，但在近几年日本政策不断右倾化以及不承认二战侵略罪行的现日本当局正谋求在亚洲和世界事务中发挥其所谓的大国“关键”作用的背景下，日本将亚太地区当作自己的“家”而将其卫星通信业务从国内迅速扩张到整个亚太地区的动向，不得不引起业界和爱好的亚洲各国人民的警觉。

Sky Perfect JSAT公司是日本唯一一家多频道付费电视广播和卫星通信服务提供商，其卫星舰队现有16颗通信卫星，其中包括两颗与Intelsat有限公司合营的Horizons 1/2卫星和由租用Intelsat 15卫星部分容量而获得的JCSAT 85卫星（85°E）。该公司通过其Sky Perfec TV！平台为日本家庭提供娱乐，现拥有累计超过380万的订户。此外， Sky Perfect JSAT公司的卫星通信服务覆盖日本、亚洲、大洋洲、俄罗斯、中东、夏威夷和北美洲。

海上发射公司获得

Eutelsat 3B卫星发射合同

2013年6月18日，海上发射公司宣布与Eutelsat公司签署了一项发射服务协议。根据这项协议，海上发射公司预计2014年4月使用一枚Zenit 3SL火箭从154°W太平洋国际水域赤道发射场的奥德赛（Odyssey）海上发射平台将Eutelsat 3B卫星发射进入预定轨道。合同金额未透漏。

业界人士注意到，这项合同的公布是在6月3日海上发射公司宣布完成Intelsat 27卫星发射失败审查报告以及将对Zenit 3SL火箭相关部件采取技术改进措施之后，这表明该重型运载火箭在2013年底前将可恢复商业发射。海上发射公司表示，新合同的签订体现了客户对海上发射服务、迄今为止海上发射公司发射能力的认可以及未来商业发射的信心。我们很高兴获得Eutelsat公司对我们的信心和信任，这种信任是建筑在2011年9月和2012年12月Zenit 3SL火箭成功发射Eutelsat 7WestA卫星（原名AltanticBird 7）及Eutelsa 70B卫星的基础上。我们期待再次与Eutelsat公司在Eutelsat 3B卫星任务上的合作。

Eutelsat 3B卫星是2011年7月Eutelsat公司向欧洲卫星制造商EADS Astrium公司订购的一颗高功率大容量的三波段通信卫星，旨在为Eutelsat启用的3°E新轨位配置多样化和高度灵活的资源，以支持公司在非洲、中东、中亚、中欧及南美洲多个市场进一步的长期拓展。该卫星基于高度可靠的Eurastar E300型卫星平台建造，携带9个Ka波段、30个Ku波段和12个C波段转发器，卫星总功率为12KW（寿命终止时），发射重量将超过6000公斤，在轨设计寿命15年。

Eutelsat 3B卫星2014年4月升空后将在3°E轨位接替今年5月14日发射、现已在3°E轨位投入商业运行的Eutelsat 3D卫星服役，未来为欧洲、非洲、中东、中亚和南美洲部分地区提供视频、数据、互联网及电信服务。届时，Eutelsat 3D卫星将被移到7°E轨位继续服务，并更名为Eutelsat 3B。