2009建设工程项目管理

2009建设工程项目管理（通用8篇）

2009建设工程项目管理 篇1

2009年一级建造师建设工程项目管理真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是()。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为()。

A.9月10日 B.9月15日

C.9月17日 D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途 B.生产能力

C.经济价值 D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是()。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。

A.冻结 B.查封

C.拍卖 D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。

A.700万元 B.800万元

C.900万元 D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是()。

A.劳动合同 B.借款合同

C.劳务分包合同 D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()。

A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于()。

A.行政法规 B.一般法律

C.司法解释 D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.物证 B.勘验笔录

C.书证 D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误 B.投资失控

C.质量事故 D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地

C.乙方所在地 D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是()。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。

A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。

A.应急救援人员 B.单位主要负责人

C.从业人员 D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括()。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有()。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有()。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有()。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲

经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以()，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方 D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括()。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

2009建设工程项目管理 篇2

为表彰先进, 树立榜样, 进一步推动全市工程建设管理工作, 市建委决定授予保康县建设局等22个单位为“2009年度全市工程建设管理先进单位”称号;授予吕戬等54名同志为“2009年度全市工程建设管理先进个人”称号 (具体名单附后) 。

二○一○年三月二十三日

2009建设工程项目管理 篇3

2008年，通化市固定资产投资目标424亿元，同比增长43.3％；3000万元以上重大项目350项，完成投资280亿元，其中新开工项目181项，完成投资140亿元；工业项目完成投资200亿元。

截至2008年11月末，全市累计开工建设项目1310项，完成固定资产投资429.7亿元，为年度投资目标的101.3％；3000万元以上重大项目开工建设400项，为年度目标的114.3％，完成投资297.2亿元，其中3000万元以上新开工项目216项，完成投资165亿元；工业项目完成投资200亿元。全年预计完成固定资产投资430亿元，同比增长45.3％。

二、2009年固定资产投资及项目安排

2009年，通化市拟实施“643工程”，即固定资产投资完成605亿元，比上年的430亿元增长40.7％；3000万元以上项目完成投资400亿元，比上年300亿元增长33.3％；工业项目完成投资300亿元，比上年200亿元增长50%。

（一）2009年固定资产投资项目安排情况

通化市2009年固定资产投资预安排项目1465项，总投资1459.1亿元，年度计划投资606.4亿元。

按建设性质分：续建项目340项，项目总投资431.3亿元，年度计划投资182.3亿元；新开工项目1125项，项目总投资1027.8亿元，年度计划投资424.1亿元。

按投资规模分：3000万元以上项目425项，项目总投资1006亿元，年度计划投资405亿元，其中亿元以上项目165项，项目总投资810.9亿元，年度计划投资237亿元。

2009年，通化市将重点推进“八大板块”、“五大工程”项目建设。

“八大板块”：

1.钢铁板块。以通钢1000万吨钢扩能项目为重点，延伸钢铁产业链，打造围钢经济圈，做大做强钢铁产业，加快冶金产业基地建设。重点抓好通钢淘汰落后装备大型化改造、80万吨焦炭、攀华300万吨精品钢以及100万吨氧化球团、30万吨无缝钢管等30个重点项目。

2.能源板块。全力加快能源和能源装备制造等项目建设，重点抓好二道江电厂60万千瓦热电联产、华能2×30万千瓦煤矸石热电联产和油页岩、抽水蓄能、水电站、城乡电网、生物发电、风力发电以及石油化工、变压器材等方面的26个重点项目。

3.生物基地板块。以中国医药城、国家生物高技术产业基地为载体，加快医药公共平台、现代中药、生物制药、化学制药及原料药、功能食品和种植基地、医疗器械、生物农业等项目建设。着力抓好东宝7000万支基因重组人胰岛素注射剂、长白山中药材GAP种植基地、生物产业基地综合信息平台等39个重点项目。

4.民生板块。加大农村泥草房、城市棚户区和危旧房改造力度，继续抓好廉租房建设，启动煤矿和国有林场棚户区改造，积极解决困难群体住房问题。全面推进新农村建设，加快农村改革发展步伐。实施保障性安居工程、农村沼气、农产品质量安全检验检测、疾病防控和动物防疫、国家果酒及果蔬饮品实验室二期工程等28个重点项目。

5.社会事业板块。提高城乡居民在医疗、教育、文化等领域享受的服务质量，促进社会事业全面进步。重点抓好市中心医院和市医院门诊楼、市职教中心职教园区、图书馆、博物馆、群众艺术馆和农村初中校舍改造、县乡村卫生医疗机构等73个重点项目。

6.旅游板块。创建中国优秀旅游城市，科学编制旅游总体规划和重要节点修建性详规，加大旅游基础设施投入。规划实施滨江城市休闲观光、江南新区旅游综合服务、城郊生态休闲度假、特色餐饮购物娱乐、地质奇观游览、地域文化体验、空港综合旅游服务等7个旅游功能区，积极推进鸭绿江风情、沈长生态休闲、世界文化遗产3个黄金旅游带等45个重点项目建设。

7.服务业板块。以现代服务业为重点，促进服务业跨越式发展。突出抓好义乌国际商贸城、龙湾会馆、恒坤家居、医疗电子产业园公共综合信息服务中心、长白山药谷物流、雨润农产品物流等39个重点项目。

8.生态建设和节能减排板块。进一步推进生态市建设，加大环境保护力度。以全面完成“十一五”节能减排任务为目标，大力发展循环经济。集中力量抓好长江镁业2万吨镁合金综合利用、通钢剩余煤气发电机组及6＃、7＃高炉TRT发电机组等24个重点项目。

“五大工程”：

1.铁路工程。重点抓好通丹铁路和通化陆港工程，通丹铁路力争年底前开工建设。

2.公路工程。突出抓好通丹、梅沈、营松、通长、通集高速公路和集临快速路及通化绕城线等9个工程项目。通丹高速公路力争年底前开工。

3.机场工程。加快启动通化机场和空港经济区项目。通化机场力争年内开工。

4.水利工程。启动实施浑江干流、鸭绿江界河整治、海龙灌区节水改造、光华水利枢纽等24个重点项目。科学有效地利用好水资源，加大水土保持力度。

5.城市基础设施工程。重点抓好污水处理、城市排水设施、老旧楼房室内外供水管网改造、第二水源、市区道路桥梁改造、滨江东路建设、集中供热三期、燃气管网改造等13个建设项目。进一步改善城市环境，大力提升城市品位和承载功能。

（二）工作措施

一是要进一步抓好项目的规划和储备。重点围绕冶金及关联产业、医药、人参、农产品加工、葡萄酒、能源、旅游、商贸流通、房地产、文化产业这“十大产业”，谋划一批立足通化、带动周边、参与发达地区产业发展的重大项目。目前，通化市已谋划出2009年至“十二五”期间亿元以上项目620项，项目总投资2700亿元。对于谋划的项目要进行动态管理，建立项目储备库，对成熟的项目进行包装，加大项目前期工作力度，促进项目早日开工。

二是要强力推进项目和资金引进工作。充分发择通化市的资源和产业优势，突出抓好冶金产业上下游产业链、医药产业资源整合、农产品精深加工、现代服务业等领域的重大项目招商。加强与金融机构的协调沟通，积极做好银企对接工作。继续扩大利用民间资本，鼓励和引导民间资本投向重点建设项目。积极运作股票上市，促进资本扩张。

三是要强化重大项目推进措施。着力抓好规划内的3000万元以上重大项目，尤其要突出抓好亿元以上重点项目建设。通过开展“百日会战”、“集中开工仪式”，强力推进重大项目建设。进一步落实重大项目目标责任制，加强协调服务和监督检查，实行月调度、季通报、半年督查、年终考评。完善行政审批全程代办制、限时制和问责办法，开辟重点项目建设“绿色通道”，努力营造加快项目建设的良好氛围。

四是全力做好争取中央投资工作。要超前做好争取中央投资项目的前期工作，对于既符合国家投向又关系通化市长远发展的一批重大项目要高度重视，超前、规范做好项目的前期工作，抓住机会，及时申报。在全力争取中央投资的同时，要全面落实好项目建设的配套资金。切实加强对中央投资资金的监督管理，纪检、监查、审计和发改等部门要联合进行全程监督检查，使中央投资做到专款专用，确保项目资金不违规，以争取国家更大的支持。

五是要全面落实重大项目建设领导责任。强化党委、政府推力，继续从市级领导班子做起，分解落实项目建设目标责任，形成几大班子抓投资、抓项目的工作合力。推行市级领导班子成员联系重点项目责任制和重大项目推进制度，对重点项目分别确定由市级领导、相关责任部门负责联系、全程跟踪、协调和服务，及时研究解决实际问题，确保重大项目建设责任到位、任务到位、工作到位。

2009建设工程项目管理 篇4

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.由于工程项目具有()的特点，其建设会受到项目所在地气候、地质等条件的约束。

A.整体性

B.固定性

C.目标的明确性

D.周期性

2.在一般工程项目建设周期中，人力和费用投入过程的趋势变化是()。

A.开始慢-中间快-临近结束时漫

B.开始快-中间慢-临近结束时慢

C.开始快-中间快-临近结束时慢

D.开始慢-中间慢-临近结束时快

3.在一般工程项目建设周期中，项目管理难度最大的是()阶段。

A.策划和决策

B.实施

C.竣工验收

D.准备

4.项目管理知识体系(PMBOK)中，项目管理的四个核心领域是指()。

A.时间、质量、成本、风险

B.质量、成本、采购、时间

C.时间、质量、成本、范围

D.采购、质量、时间、范围

5.在工程项目目标系统的建立过程中，进行工程项目环境分析是()阶段的重要内容。

A.工程项目构思

B.识别需求

C.工作结构分解

D.提出项目目标

6.明确实现目标的具体操作过程，是工程项目过程控制基本程序中()阶段的工作。

A.实施

B.检查

C.处理

D.计划

7.在工程设计过程中最有可能对项目的“可施工性”考虑不够，不利于总投资控制的项目管理模式是()。

A.项目管理承包模式(PMC)

B.设计一采购一施工模式(EPC)

C.设计一招投标一建造模式(DBB)

D.建筑工程管理模式(CM)

8.项目管理承包模式(PMC)是一种()模式。

A.由专业化机构进行项目管理

B.公共设施及服务私营化

C.工程项目总承包

D.传统项目管理

9.BOT是一种()的项目融资方式。

A.必须追索

B.无限追索

C.无需追索

D.有限追索

10.某特大型国有企业集团投资建设《政府核准的投资项目目录》内的项目，应()。

A.按项目单独申报项目建议书

B.按项目单独申报可行性研究报告

C.编制发展建设计划并经批准后办理核准手续

D.编制中长期发展建设规划并经批准后办理备案手续

11.商业银行对贷款项目管理的主要目的是保证资金的()。

A.安全性、流动性、效益性

B.安全性、多样性、流动性

C.多样性、流动性、效益性

D.政策性、安全性、效益性

12.对企业使用政府补助、转贷和贷款贴息投资建设的项目，政府只审批()。

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.资金申请报告

D.项目初步设详概算

13.国家发展改革委关于实行核准制的《项目申请报告通用文本》中，“经济影响分析”包括()内容。

A.金属矿资源分析

B.产业空间布局分析

C.非金属矿资源分析

D.使用水资源分析

14.未列入《国家环境保护总局审批环境影响评价的建设项目目录》中的农药项目，其环境影响评价文件不能由()环境保护行政主管部门审批。

A.国家级

B.省级

C.地市级

D.县级

15.在工程实施阶段，已完工程的保护工作是()的任务。

A.工程所在地公安部门

B.工程承包商

C.工程所在地建设主管部门

D.业主单位

16.实行备案制的建设项目，建设单位应()完成环境影响评价报批手续。

A.在办理备案手续前

B.在办理备案手续后10日内

C.与办理备案手续同步

D.在办理备案手续后且项目开工前

17.某企业总资产为2 000 万元，其中流动资产500万元，存货100万元，负债200万元，流动负债50万元，则其流动比率为()。

A.10.0 B.4.5

C.2.5 D.0.1

18.在工程项目绩效报告的内容中，说明工程项目组织在某一特定期间完成的工作的是()。

A.状态报告 B.进展报告

C.项目预测 D.变更申请

19.一般情况下，成功的项目管理人员应优先与()进行沟通。

A.提供贷款者和社会公众 B.政府部门和设备供应商

C.周边居民和环保部门 D.管理层和客户

20.咨询工程师批准工作范围变更的原则不包括().A.变更工作在技术上可行 B.变更后的项目可以降低使用标准

C.变更工作对总工期影响不大 D.业主同意支付变更费用

21.咨询工程师签发的变更令附件中，一般不包括变更工作的()。

A.设计资料 B.施工组织设计

C.工程量表 D.变更原因

22.下列关于职能划分法的表述中，错误的是职能划分法()。

A.有利于提高组织的专业化程度

B.不利于项目运作人员的培养

C.有利于提高管理人员的技术水平

D.有利于节约资金

23.在工程项目的组织设计中，首先强调组织整体设计目标的实现，然后进行分工，设立相应的组织单元，最后进行综合协调，这主要体现了组织设计的()。

A.最佳幅度与层次原则

B.目标导向原则

C.整分合原则

D.“封闭”设计原则

24.可以同时规定项目团队成员角色、职责与任务范围的管理工具是()。

A.关键线路法

B.责任分配矩阵

C.组织结构图

D.工作分解结构

25.矩阵式组织结构的缺点不包括()。

A.项目管理权力平衡困难

B.项目成员处于多头领导之下

C.信息回路复杂

D.团队工作目标不明确

26.某项目团队，全职人员所占比例为20%，且有专职的项目经理，则该项目的组织模式是()。

A.项目式

B.平衡矩阵式

C.强矩阵式

D.弱矩阵式

27.团队的工作开始进入有序化状态，培养了初步的团队精神，此时的团队处于()。

A.规范阶段

B.表现阶段

C.形成阶段

D.磨合阶段

28.评标时按事先公布的标准对所存投标文件进行评审，这主要体现了招标投标的()原则。

A.公开

B.公正

C.公平

D.诚实信用

29.凡应报送项目审批部门审批的工程项目，其招标组织形式应列入项目的()中进行报批。

A.招标方案

B.可行性研究报告

C.招标文件

D.资金申请报告

30.下列项目中，属于《工程建设项巨招标范围和规模标准规定》中规定的关系社会公共利益和公众安全的公用事业项目是()。

A.轻轨交通项目

B.信息网络项目

C.污水排放项目

D.商品住宅项日

31.某燃气项目招标人自行招标应具备的条件中不包括()。

A.招标人有项目法人资格

B.招标人有从事同类工程招标的经验

C.招标人至少有2名工程师或经济师

D.招标人至少有1名在本单位注册的造价工程师

32.下列关于招标项目各项工作期限的表述中，正确的是()。

A.资格预审文件出售至停止出售时间，最短不少于5天

B.投标保证金有效期应超出投标有效期28天

C.自招标文件出售至停止出售的时间，最短不少于5个工作日

D.招标人自行招标应在发出招标公告5个工作目前向有关行政监督部门备案

33.下列投标文件中，由评标委员会初审后按废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.未按要求密封的投标文件

C.未按要求提供担保的投标文件

D.附有招标人不能接受的条件的投标文件

34.招标采购的货物必须符合设计文件和合同文件对货物技术性能的要求，这体现了货物招标应遵循的()原则。

A.经济保证

B.质量保证

C.安全保证

D.进度保证

35.按FIDIC合同条件，合同争端裁决委员会作出裁决后()内任何一方未提出异议，此裁决即为最终决定。

A.14天

B.28天

C.56天

D.84天

36.下列关于FIDIC指定分包商的表述中，正确的是()。

A.指定分包商可由工程师选定

B.指定分包商应与业主签订合同

C.指定分包商不能提供工程技术服务

D.承包商不负责协调指定分包商的工作

37.施工合同文件主要包括：①协议书，②投标书，③中标通知书，④合同通用条款，⑤合同专用条款，⑥工程量清单。当合同文件出现不一致时，正确的解释顺序为()。

A.①一②一③一④一⑤一⑥

B.①一②一③一⑤一④一⑥

C.①一③一②一⑤一④一⑥

D.①一⑤一④一③一②一⑥

38.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定的承包人的义务是()。

A.办理工程征地拆迁手续

B.办理工程质量监督手续

C.办理安全生产管理手续

D.办理竣工验收备案手续

39.经工程师确认可以顺延工期的情形不包括()。

A.发包人不能按约提供开工条件

B.因承包人原因造成工程量增加

C.不可抗力出现导致不能开工

D.因设计变更导致工程量增加

40.发包人在收到竣工结算报告及资料()后仍不支付结算价款，承包人可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天

41.货物采购合同履行过程中，催交工作的重点是保证货物生产的()。

A.安全

B.质量

C.进度

D.价格

42.某工程项目分部工程双代号网络计划如下图，其关键线路为()。

A.①—②—④—⑦ B.①—②—③—⑥—⑦

C.①—②—③—⑤—⑦ D.①—③—⑥—⑦

43.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作B的总时差和自由时差分别是()。

A.0天，0天

B.2天，0天

C.2天，2天

D.4天，0天

44.下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的是()。

A.双代号时标网络计划只能表示工作的开始和完成时间

B.虚箭线只能垂直画是因为虚工作的持续时间为零

C.时标网络计划宜按各项工作的最晚开始时间编制

D.双代号时标网络计划必须以天为时标单位

45.利用“香蕉”曲线比较法可进行的工作不包括()。

A.合理安排进度计划

B.对后续工程进度进行预测

C.确定应采取的纠偏措施

D.比较实际进度与计划进度

46.编制工程项目()时，应将总费用根据工作分解结构分配至各工作单元。

A.费用估算

B.资源消耗计划

C.费用计划

D.费用控制计划

47.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。

A.文明施工费

B.工程排污费

C.养老保险费

D.企业管理费

48.进行工程项目费用管理的首要任务是()。

A.进行费用控制

B.编制资源消耗计划

C.编制费用估算

D.编制费用计划

49.安装预算单价及扩大综合单价不全时，编制设备安装工程概算可采用()。

A.概算指标法

B.实物法

C.估算指标法

D.费用分解法

50.采用实物法编制施工图预算的工作主要包括：①准备资料熟悉施工图纸，②计算人工材料机械消耗量，③计算工程量，④计算其他费用，⑤计算人工材料机械费，⑥复核。其正确的顺序是()。

A.①一②一③一④一⑤一⑥

B.①一③一②一④一⑤一⑥

C.①一③一②一⑤一④一⑥

D.①一②一③一⑤一④一⑥

51.某工程施工到2009年3月31日时，得到如下数据：计划工作预算费用为5800万元，己完工作预算费用为6000万元，已完工作实际费用为6200万元。则该工程此时的费用绩效指数为()。

A.0.94

B.0.97

C.1.03

D.1.07

52.某工程施上到2009年3月31曰时，得到如下数据：计划工作预算费用为2800万元，己完工作预算费用为3400万元，已完工作实际费用为3000万元。则该工程此时的进度偏差为()万元。

A.-200

B.209

C.400

D.600

53.工程项目业主单位的质量管理责任不包括()。

A.对工程项目的质量管理负总责

B.提供真实齐全的工程原始资料

C.不得违反工程建设强制性标准

D.负责提出最优建设方案

54.设立工程咨询成果评价标准的基本原则不包括（A.坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则

B.必须采用定量方法对工作进行考核

C.真实、全面地反映项目的有利和不利因素

D.评价结论并非全部可行才能被评优秀成果

55.咨询工程师在施工准备阶段的质量管理工作包括（A.对关键质量点跟踪监控

B.监控进场的设备

C.对计量结果评价和确认

D.控制材料配合比

56.属于经济风险的典型风险事件是()。

A.设计缺陷

B.经济制裁

C.市场动荡

D.地质灾害

57.风险识别工作不包括()。

A.确定风险来源

B.制定风险对策

C.描述风险特征)。)。14

D.确定风险条件

58.定量风险分析使用的技术一般不包括()。

A.概率和影响矩阵

B.建模和模拟

C.预期货币价值分析

D.灵敏度分析

59.开展健康、安全、环保(HSE)工作的核心主体是()。

A.项目经理

B.专职HSE管理人员

C.基层作业组长

D.有经验的兼职人员

60.工程项目实施阶段的健康、安全、环保(HSE)工作包括()。

A.进行项目环境影响评价

B.制订HSE风险对策

C.进行项目设计变更控制

D.建立HSE现场检查制度

二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.国际项目管理资质标准(ICB3)要求国际项目管理人员必须具备的专业知识和技能主要包括()。

A.群体态度

B.组织能力

C.采购管理

D.基本项目管理知识

E.社会能力

62.项目管理知识体系(PRINCE2)涉及了8类管理要素，包括()等。

A.项目启动

B.计划

C.风险管理

D.组织

E.项目交付

63.对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，从投资决策角度政府只审批()。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.资金申请报告

D.施工图与预算

E.项目开工报告

64.国家发展改革委发布的《项目申请报告通用文本》中，“社会影响分析”包括()。

A.社会资源优化配置分析

B.与当地社会环境的适应性

C.社会影响和社会效益分析

D.协调项目与当地社会关系

E.规避社会风险

65.商业银行对工程项目贷款的贷前管理内容包括()。

A.对借款人进行信用评价

B.制定贷款的法律文件

C.对借款人进行财务评价

D.对贷款项目进行评估

E.发布贷款风险预警

66.选择和确定项目管理模式，应考虑的主要因素有()。

A.建设项目的目标

B.业主本身的人力资源情况

C.承包商的能力与信誉

D.咨询服务机构的能力与信誉

E.上级主管单位的意愿

67.为了实现有效沟通，项目管理各方在沟通时应()。

A.注意沟通方式

B.改进沟通技巧

C.明确沟通的目标

D.考虑沟通环境

E.事先多方征求对沟通内容的意见

68.建立工作分解结构时首先要识别项目的组成部分，主要考虑的是()。

A.各工作单元大小要均衡

B.可作为独立的交付成果

C.标段间利润相差不大

D.便于项目实施管理

E.上级主管部门的要求

69.工程项目组织管理中常用的部门划分方法有()。

A.程序划分法

B.规模划分法

C.职能划分法

D.区域划分法

E.序列划分法

70.下列关于工程项目管理组织中部门划分方法的表述中，正确的有()。

A.部门划分方法可用于单一的项目管理

B.部门划分方法可用于多项目管理

C.对一个管理单位只能使用一种划分方法

D.常用的部门划分方法中包括人数划分法

E.业务划分法是常用的部门划分法之一

71.职能式组织结构的优点有()。

A.团队成员可以得到本部门其他专业人员的技术支持

B.有利于公司项目发展与管理的连续性

C.团队成员的工作目标较为单一

D.组织方式不受原有模式的限制

E.有利子来自不同职能部门的团队成员之间的交流

72.工程项目管理组织的建立过程中，处于组织结构设计和制定考核标准之间的步骤包括()。

A.人员配置

B.确定工作岗位与职责

C.明确工作流程与信息流程

D.确定合理的项目目标

E.确定项目工作内容

73.有专职的项目经理，且全职人员在项目团队中的比例占50%～60%的项目组织模式有()。

A.项目式

B.平衡矩阵式

C.强矩阵式

D.弱矩阵式

E.职能式

74.项目经理在建立工作基础阶段的工作包括（A.编制项目工作计划

B.分析项目相关人员

C.组织制订具体实施计划

D.了解项目情况

E.研究工作任务

75.进行项目工作分解的主要方法有()。

A.按资金来源分解法

B.按专业要素分解法

C.按人员籍贯分解法

D.按工作内容分解法

E.按工作过程分解法

76.项目经理在项目实施中的指导工作包括（A.落实人员分工

B.进行方法指导

C.培养团队精神

D.对成员提出具体要求

E.解决团队中的困难和问题

77.工程项目人力资源配备计划的内容包括(18)。)。)。

A.人员报酬需求

B.人员参加项目工作时间

C.人员需求数量与种类

D.人员的奖惩

E.人员离开项目工作的时间

78.下列关于工程项目评标的表述中，正确的有()。

A.细微偏差不影响投标文件的有效性

B.评标工作可由招标人或代理机构独自承担

C.招标文件没有规定的标准也可作为评标依据

D.以他人名义投标的，由评标委员会初审后按废标处理

E.评标分为初步评审和详细评审两个阶段进行

79.使用国有资金投资的货物招标项巨，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人自动放弃中标

B.排名第二的中标候选人提出价格优惠措施

C，排名第二的中标候选人具有特定技术专利

D.排名第一的中标候选人提出不能履行合同

E.排名第一的中标候选人未按规定提交履约担保

80.下列关于工程项目合同特点的表述中，正确的有()。

A.合同庞大复杂

B.订立合同必须采用有关部门颁发的合同示范文本

C.合同主体是法人或自然人

D.工程项目合同是一个合同群体

E.合同的标的物仅限于项目涉及的内容

81.根据FIDIC合同条件，下列关于业主提供支付保函的表述中，正确的有()。

A.支付保函为附条件担保

B.业主必须向承包商提供支付保函

C.担保期限至缺陷通知期满后3个月

D.支付保函的作用是使业主保证履行付款义务

E.担保金额可以按分项合同价款的百分比计算

82.设备现场监造工作中咨询工程师的主要工作包括()。

A.聘请有资格的检验机构承担检验工作

B.根据设备采购合同制订监造检验计划

C.设备制造开始后组织召开制造厂协调会议

D.设备制造完毕后做好出厂前检验测试

E.了解制造厂质量保证体系文件实施情况

83.《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中包括()等内容。

A.工程概况

B.合同价款支付

C.工程承包范围

D.材料设备供应

E.施工组织设计

84.某分部工程双代号网络图如下所示，图中存在的错误有()。

A.有多个起点节点

B.有多个终点节点

C.节点编号有误

D.存在循环回路

E.有多余虚工作

85.某工作的实际进度发生偏差，判定该工作是否会对后续工作和总工期产生影响的依据有()。

A.该工作是否处于关键线路

B.该工程的实际投资是否很大

C.工程资源是否均衡

D.进度偏差是否超过该工作的总时差

E.进度偏差是否超过该工作的自由时差

86.下列费用中，属于建筑安装工程间接费中规费的有()。

A.劳动保险费

B.环境保护费

C.医疗保险费

D.临时设施费

E.住房公积金

87.下列关于工程项目资源需求分析的表述中，正确的有()。

A.工程施工阶段对人力资源的需求非常多

B.工程项目竣工阶段对资源的需求非常多

C.工程项目设计阶段需要多专业工程师参与工作

D.工程项目实施阶段对材料、设备的需求大

E.编制资源消耗计划首先要确定需要的资源种类、数量及使用时间

88.下列产生工程项目费用偏差的原因中，属于业主原因的有()。

A.建设手续不全

B.设备涨价

C.场地提供不及时

D.政策发生变化

E.增加建设内容

89.《工程咨询成果质量评价办法》规定，进行工业项目可行性研究报告的质量评价，应评价()等方面。

A.风险分析

B.多方案比选

C.社会需求

D.市场调查分析

E.贯彻宏观政策分析

90.下列关于工程设计阶段质量管理的表述中，正确的有()。

A.设计阶段要处理好投资、质量和进度的关系

B.在投资、质量和进度的关系中，投资是最重要的

C.设计阶段的投资控制，要追求投资的最小化

D.设计阶段的质量控制，要追求质量的优良化

E.设计阶段的进度控制，要使设计进度不影响总进度

91.下列关于项目目标的风险影响等级的表述中，正确的有()。

A.当风险对项目的影响为0.1级时，成本增加不明显

B.当风险对项目的影响为0.2级时，进度拖延小于5%

C.当风险对项目的影响为0.4级时，进度拖延10%～20%

D.当风险对项目的影响为0.8级时，成本增加大于40%

E.当风险对项目的影响为0.05级时，只有少数工作受到影响

92.风险分解结构中，属于外部风险的有()。

A.资金

B.沟通

C.计划

D.市场

E.客户

93.制订风险应对计划的主要工作有()。

A.编制风险管理体系文件

B.选择应对措施并形成一致意见

C.进行灵敏度分析

D.明确风险管理人和分配相应责任

E.实施应对策略采取的具体行动

94.如果把工程项目健康、安全、环保(HSE)管理体系比喻成螺旋桨，则属于螺旋桨叶轮片的要素有()。

A.组织机构

B.持续改进

C.领导和承诺

D.资源和文件

E.方针和战略目标

95.下列工作内容中，属于工程项目健康、安全、环保(HSE)管理体系实市和运行二级要素的有()。

A.绩效测量和监控

B.应急准备和响应

C.文件和资料控制

D.HSE管理评审

E.危险源辨识

2009建设工程项目管理 篇5

按照红办发电〔2009〕269号文件通知要求现将××县整村推进扶贫项目实施情况报告如下：

一、项目村基本情况

2009年，我县共组织实施省级整村推进扶贫项目45个，（其中，省追加2008年整村推进项目7个，2009年第一批整村推进11个，第二批整村推进项目27个）；州级整村推进扶贫项目4个；，州级革命老区开发建设项目1个；上海“白玉兰” 重点村项目6个；合计56个。项目覆盖全县8个乡镇，24个村委会，56个村组，覆盖农户5365户（其中上海“白玉兰”重点村项目733户），21728人（其中上海白玉兰重点村3014人），在项目覆盖人口中，低收入贫困人口有9101人，未解决温饱人口有9432人。

截止11月20日，56个整村推进扶贫项目建设已全部启动，其中，已完成建设任务的有36个，其中已验收24个，正在抓紧建设的有20个。56个整村推进项目建设可按期在年底完成。

二、项目实施情况和取得的效益

1.资金投入情况

在项目村基础设施和社会事业建设上共计整合投入各类资金3306.88万元，其中扶贫资金投入1175万元（中央及省级扶贫资金675万元，州级扶贫资金60万元，州革命老区开发建设资金15万元，上海帮扶资金380万元，中国兵器装集团公司挂钩扶贫资金45万元）;整合县乡及水利、教育、财政、发改委、烟水工程、交通、林业、卫生、其它等部门资金1681.43万元;项目村群众自筹348.26万元，投劳折资102.19万元。

在产业发展上，共投入资金2038.65万元发展生产。其中，整合水利、林业、农业等部门资金132.83万元，项目村群众自筹资金1905.82万元；分类投入情况是，种植业投入1014.33万元，养殖业投入1024.32万元。

2009年56个整村推进扶贫项目合计投入建设资金5345.53万元，其中基础设施和社会事业投入建设资金3306.88万元，产业发展投入资金2038.65万元。

2.基础设施和社会事业建设情况

新修进村道路4.2公里，硬化进村道路23.78 公里；硬化村内卫生路57.83公里；饮水工程完成自来水管线铺设93.3公里，建2000m3水池2个，200m3以下水池8个;建水窖124口；支砌三面光沟渠2.2公里;新建大棚50个;完成一池三改533户（沼气池、改厩、改厕、改厨）；安装广播电视接收装置297套；建村小1920平方米；卫生室2个，农民科技文化活动室4个,卫生公厕13个。建安居房20户，项目的实施，使项目村的基础设施和群众的生产生活条件得到了明显的改善。

3.产业发展情况

在生产发展上，以产业结构调整为主线，在传统产业稳步发展的基础上，大力推进农业综合开发，积极扶持特色产业的开发和发展。整合水利、林业、农业等部门资金132.83万元，项目村群众自筹资金1905.82万元投入生产。在项目村培植和发展烤烟9498亩、油料1717亩、蔬菜1045亩、啤酒大麦860亩、万寿菊、灯盏花等药材450亩；发展水果730亩、早实核桃4194亩；发展养猪13547头，发展养羊3420只，发展肉牛600头。利用上海产业扶持资金扶持旧城镇优质仔猪扩繁饲养513头和标准化生猪养殖4500头，扩繁优质种猪1500头。

4.项目实施效益

通过项目的实施，使项目村的基础设施得到了夯实完善，群众的生产生活条件有了明显的改善，让项目村农户在上年的基础上，实现净增经济收入2041.45万元，净增经济纯收入778.07万

元，人均净增纯收入358元，有效地增加了群众的收入，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活水平。基本实现了“双增、十有、六变(即户均经济作物种植面积增，农

民人均经济收入增；群众有房住、有水喝、有沼气、有卫生厕、有卫生厩、有卫生路走、有病能就医、有学上、有广播、有电视；群众农业种植结构变，生产方式变，生态环境变，生活习惯变，村容村貌变、)”，实现解决温饱和巩固温饱的目标，为构建和谐文明新村奠定坚实的基础。

三、项目实施呈现四大特点

（一）用“大扶贫”理念，推动“大扶贫”

根据省委、省政府扶贫开发实施连片开发和州万村建设千村推进的要求，县委政府给予高度重视和大力支持，结合我县实际，整村推进项目建设采取点面结合同步推进的办法，以科学发展观为指导，把扶贫开发和新农村建设相结合，以新农村、新农家、新农民建设为突破口，以农村经济产业化、农村建设新型化、人居环境优美化、公共服务社会化、农民教育组织化、稳定机制长效化、村务管理民主化、乡风民俗文明化为目标，以项目建设内容为核心，积极整合资金集中投入建设。开展了水、路、教育、生态能源、公益事业、村容村貌治理、绿化美化等工程建设，项目建设使片区初步显现出“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设成果。

（二）点面结合，连片开发

按照“缺什么、补什么、发展什么”和“因地制宜，量力而行和突出重点，连片开发”的要求，2009年整村推进项目建设以片区开展发为主，分别为中枢镇水箐片区、三塘乡布德隆片区、向阳乡合理片区、白水镇平田片区、旧城镇松鹤片区、午街镇二级路沿线片区和永宁舍者片区，旧城松鹤片区以上海“白玉兰”重点村建设为载体，其它片区以整村推进扶贫项目为载体，在注重科学引导的基础上，尊重群众的意愿，把群众最关心、最直接、最急需的项目放在优先位置，进行建设。

（三）权限下放，统筹开发

针对整村推进扶贫项目资金少，贫困村要做的事情多的实际，单用项目资金完成项目建设难度大、效益不明显的实际，为调动乡镇和项目村的主动性和积极性，保证项目建设发挥最大的扶贫效益，经过08年多次同乡镇酝酿沟通，按照项目实施以乡镇为单位，片区为载体，由乡镇围绕片区开发提前统筹规划，全力整合资源的基础上，充分调动乡村干部群众自建家园的主动性和积极性，扎扎实实搞好项目建设的思路，09年的整村推进项目以片区开发的形式，全部下放到乡镇，由乡镇负责组织实施，各乡镇以片区开发为重点，提前统筹规划，围绕片区建设整合资源，积极组织群众参加项目建设。一是做到了提前布局、统筹规划，二是达到了强力整合资金，加大投入力度的要求，三是充分调动了乡村干部群众积极性和主动性，四是实现了项目建设效益明显的目的。同时县扶贫办围绕项目实施加大监管、指导、检查、督促力度，保证整村推进项目建设扎实有效推进。

（四）强力整合资源，加大投入力度

整村推进的要害在于整体性、系统性和实效性，关键在于整合资源，形成合力。2009年的整村推进项目建设 ,一是整合县乡及水利、教育、财政、发改委、烟水工程、交通、林业、卫生、国土、其它等部门资金1681.43万元;二是群众积极参与，调动群众自力更生，自建家园的热情，群众自筹及投劳折资项目村群众自筹348.26万元，投劳折资102.19万元。资金投入到位，保证了项目村建设同步投入、集中投入；同步推进，整体推进。充分发挥了扶贫项目的整体效益。

四、项目实施的主要做法

（一）加强领导，明确责任。整村推进是贫困村构建和谐文明新村的好形式、好平台和好抓手，通过县乡村和各部门的共同努力，项目建设成效明显，一是县委政府高度重视，多次召开会议专题研究部署整村推进扶贫工作，制定完善县级部门实施整村推进片区开发措施及考核办法。并把整村推进项目列为全县重点工作和行政效能监察对象进行督查和问效，强势推动项目建设。二是落实领导责任制，建立健全领导责任制，形成党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，部门领导各司其职，密切配合，齐抓共管的新机制；层层落实责任制，定任务，定责任，把任务落实到领导、部门、个人。实行第一责任人和具体责任人制度。明确职责，建立责任状。三是实行县级领导和部门集中联系乡镇，集中力量扶贫，实行干部驻村指导，项目村都有一名干部负责该村的整村推进扶贫工作。四是县级财政做好整村推进项目资金的管理工作，以保证项目实施做好、做实、做出成效；五是及时组织相关工程技术人员深入项目村，参与项目建设规划、进行技术指导，组织相关技术培训和推广，为项目村提供技术支持。从而形成上下思想统一，使项目建设做到五个到位，即认识到位、领导到位、人员到位、工作到位、资金到位。

（二）突出主体，群众参与。贫困群众是扶贫的对象，更是扶贫开发的主力军。要全面完成项目村的建设任务，必须充分发动群众，依靠群众，让群众形成自己的家园自己建设的意识。通过村民“一事一议”，把群众意愿变成群众的意志和自觉行为，自己的事自己出钱出力办，积极投资投劳。从而造就了“国家补助，政府协调，部门服务，群众参与，苦干实干、增产增收”的良好氛围。

（三）产业扶持，增产增收。实施产业扶持是推动贫困地区增加收入的重要渠道，在项目建设中，以市场为导向，依托当地资源优势，努力培植新的经济增长点。引导群众结合自己的资源、技术、人才优势，大力发展有特色、回报率高、经济效益明显的烤烟、养殖、蔬菜、林果、中药村等产业。积极发展产业特色明显，市场前景广阔的小产业，帮助群众建立稳定的收入来源和收入增长渠道，实现项目村群众的增产增收。

（四）因地制宜，以人为本。坚持从优先解决群众要求强烈而又做到的事做起，从发展好、实现好、保护好群众的的利益出发，从夯实基础，改善条件，优化环境，减少贫困的事抓起，从事关群众的衣食住行、生产生活条件、上学就医、文化生活、生存与发展的方面入手。始终坚持发动群众，依靠群众搞建设，一是引导和组织群众投入土石方开挖，备料、沼气、水窖、改厕、改厩等的建设；二是引导群众调整产业结构，大力发展畜牧业，发展特色产业，运用先进的科技措施实现增产增收；三是组织和鼓励群众外出务工，最大限度地增加收入。充分地体现了以人为本的科学发展观。

（五）强化资金管理，推进阳光扶贫工程。管好用活有限的扶贫资金，让有限的扶贫资金发挥出最大的效益，是扶贫开发的根本要求。在对扶贫资金的管理上，采取了一系列有效措施加强资金的管理使用，一是设立专户，专款专用；二是资金跟着项目走，保证项目落到那里，资金跟到那里；三是实行财政回补报帐制，整村推进项目建设启动后，根据项目建设情况划拨启动资金，项目实施完成，并通过验收结算，向财政报帐后全额划拨余款；四是按照招投标法的有关规定，对项目建设资金超过规定的项目，实行扶贫项目招标制。

按照建立阳光政府的要求，加大阳光扶贫工程建设力度，一是2009年整村推进扶贫项目实现网上公开，即实施项目村、项目建设内容、扶贫资金在省财政网上公开，二是由县扶贫办代表县扶贫开发领导小组和乡镇签署《××县扶贫项目建设廉政承诺书》、《××县扶贫开发绩效责任书》，乡镇和项目村分别签署《扶贫项目建设廉政承诺书》、《扶贫开发绩效责任书》。三是实行扶贫项目建设内容、资金使用情况公示制，项目建设一律设置永久性公示牌，进行永久性公示。增加扶贫资金使用、扶贫项目建设的透明度，在让群众明白，让干部清白的同时，确保了扶贫资金的落实和扶贫项目的顺利实施。

五、存在的困难和问题

整村推进扶贫因群众受益面大，自项目实施以来，得到了广大干部群众的拥护和支持，干部群众积极投身于整村推进项目建设，取得了明显的成效。但由于整村推进扶贫是一项复杂的系统工程，涉及到农村社会和经济发展的方方面面，加之我县贫困面大，贫困程度深，因此，在项目实施中还存在着一些困难和问题。

（一）扶贫投入与需求矛盾突出，群众负担较大。一是贫困群众连解决和维持温饱已经很困难，长期处于零积累和负积累的状况，几乎没有自我发展的能力，完全需要外界的支持和扶持，才能得以发展，贫困地区既要强化基础设施建设，以又要加速发展，需求矛盾较为突出。二是贫困地区由于贫困，应做的事情实在太多，一个贫困村要有所改变，所需投入较大，资金供给与建设需求矛盾突出，从整村推进项目实践来看，尽管国家给予补助，部门加大投入，但项目村群众的投入，不计算投工投劳，都是十分可观的，但仍无法全面实现建设目标。贫困村群众自愿抓住机遇，不惜出力出钱，甚至举帐建设，加大了群众的负担。三是县乡财政十分困难，资金配套难度大。四是部门资金整合难度大，要么没有项目资金，要么是在项目的选择、规划设计、投资预算、投资比例、资金管理，技术标准、项目实施、验收标准等方面，其上级都有明确的规定，而贫困地区由于贫困，一个很好的项目，仅投资配套就难住多少人，项目就做不成，形成好事、实事变成难事的局面。

（二）贫困程度深，脱贫难度大。××国土面积狭窄，人口密度大，为230人／㏎2。又是高岩溶地区，岩溶面积占全县总面积的81.3%，石漠化严重，生态环境极度脆弱，自然条件恶劣，农业生产条件差，绝对贫困人口比重高，脱贫难度大。

（三）贫困农户增收渠道狭窄，增收难度大。贫困乡村由于自然条件差，交通不便，信息不灵，科技意识淡薄，劳动者素质低等因素，传统产业仍是群众收入的主要来源，经济结构单一，新的支柱产业难予形成，群众增收渠道少，增收难度大。

（四）贫困人口减少速度趋缓，返贫人口呈上升趋势。一是经过多年的扶贫开发，剩余的贫困人口巳成为扶贫开发的“硬骨头”；二是随着市场经济的发展，贫困村和贫困人口已成为弱势群体，无法和发达地区竞争，贫富差距呈扩大趋势。三是致贫因素多，因灾、因学、因病等导致返贫现象突出。

（五）发展不平衡，整体效益不够明显。一是整村推进任务艰巨，面大量广，投入明显不足，二是由于干部群众的思想认识存在差距，项目村情况千差万别，村与村之间的实施效益、效果存在较大差异，发展不平衡。

六、下步工作打算

1．对尚未完式的项目，加强督查、督促，加快施工进度，确保全部项目在年度前完成。

2．对已完成的项目，尽快组织验收。并在验收后及时下拨项目资金。

3．紧紧围绕我县经济社会发展目标和建设社会主义新农村这一历史任务，按照“抓规划谋发展，争项目求发展，建项目促发展，强管理增效益”的整体思路，提前谋划布局2010年整村推进扶贫项目，加强和省州扶贫办的联系、沟通和协调，积极争取项目。

4．认真总结项目实施中的经验教训，进一步完善整村推进的各项措施，加强领导，精心组织；点面结合，连片开发；乡为单位，部门协作;整合资源、配套建设；发动群众，自建家园，为实现贫困群众生产生活水平的提高而努力。

2009建设工程项目管理 篇6

宁防办〔2008〕109号

第一条为加强人民防空工程设计质量监督和管理，保护国家财产和人民生命安全，维护社会公众利益，根据《江苏省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、《国家国防动员委员会 国家发展计划委员会 建设部 财政部关于颁发〈人民防空工程建设管理规定〉的通知》（〔2003〕国人防办字第18号）、《关于印发<工程设计资质标准>的通知》（建市〔2007〕86号）以及《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设〔2001〕178号）等有关法律法规规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条本行政区域内的人防工程设计和审查适用本规定。

第三条南京市人民防空办公室负责全市范围内人民防空工程设计文件审查和设计管理工作（以下简称市人防主管部门）。

第四条本规定所称人民防空工程（以下简称人防工程），包括为保障战时人员掩蔽与疏散、物资储备、人民防空指挥、专业救护等而单独修建的地下防护建筑（以下简称单建式人防工程）、结合民用建筑修建的战时可用于防空的地下室（以下简称附建式防空地下室）、结合地下空间开发兼顾人民防空要求的工程（以下简称兼顾设防工程）。

第五条单建式人防工程与附建式防空地下室的界定：

单建式人防工程是指任一个防护单元主体上方建筑物投影面积小于该防护单元面积一半的人防工程。

附建式防空地下室是指每个防护单元主体上方建筑物投影面积均大于（含等于）该防护单元面积一半的人防工程。

第六条人防工程建设规模按照下列标准划分：

（一）大型人防工程项目：

投资规模在2000万元（含）以上或建筑面积在10000平方米（含）以上的单建式人防工程。

投资规模在1000万元（含）以上的各级人民防空指挥工程。

防护等级为四级及以上的附建式防空地下室。

（二）中型人防工程项目：

投资规模在600万元以上（含），2000万元以下的单建式人防工程或建筑面积在3000平方米以上（含），10000平方米以下的单建式人防工程。

投资规模在1000万元以下的各级人民防空指挥工程。

防护等级为五级及以下的附建式防空地下室。

（三）小型及零星人防工程项目：

投资规模在600万元以下或建筑面积小于3000平方米的单建式人防工程。

第七条承接我市人防工程设计业务按照下列设计资质确定：

（一）具备“建筑（含人防工程）”或“建筑（限人防工程）”资质的设计单位可以承接单建式人防工程的设计。

（二）具备“建筑（含人防工程）”或“建筑工程”资质的设计单位可以承接附建式防空地下室的设计。

（三）具备“人防工程甲级”资质的设计单位可以承接大型、中型及以下规模人防工程项目的设计。

（四）具备“人防工程乙级”资质的设计单位可以承接中型及以下规模人防工程项目的设计。

第八条城市地下交通干线以及其它地下工程建设中与人民防空相关的工程设施的有关防护方面的设计，设计单位应当具备“人防工程乙级”以上（含）资质。

第九条新建、改建、扩建和加固改造的人防工程不论投资主体或投资方式，初步设计文件及施工图设计文件均应报人民防空主管部门进行审查。

第十条 人防工程设计文件审查由人民防空主管部门统一组织实施，并实行分级监督和管理。

人防部门投资建设的大型人防工程项目，报国家人民防空主管部门审查；人防部门投资建设的中型人防工程项目，由省人民防空主管部门组织审查。

人防部门投资建设的小型及零星人防工程项目、结合民用建筑修建的防空地下室和地下空间开发兼顾人民防空要求的项目，由市人民防空主管部门组织审查。

第十一条建设单位报审人防工程初步设计文件审查时，应提供下列资料：

（一）人防工程初步设计审查报审表1份。

（二）人防工程初步设计图纸1份（设计深度应满足《江苏省人民防空地下室设计文件编制深度规定》要求）。

（三）工程项目总平面图、地面首层建筑平面图、上部建筑给排水进出管竖向剖面

图各1份。

（四）人防工程结构计算书1份。

（五）首次报审的设计单位，请提供工程设计资质证书（复印件1份）。第十二条建设单位报审人防工程施工图设计文件审查时，应提供下列资料：

（一）人防工程施工图设计审查报审表1份。

（二）人防工程施工图一式3份（设计深度应满足《江苏省人民防空地下室设计文件编制深度规定》要求）。

（三）工程项目总平面图、地面首层建筑平面图、上部建筑排水系统图、地面首层给排水平面图各1份。

（四）人防工程结构计算书1份。

（五）人防工程平战转换预案1份。

第十三条组织审查的各级人民防空主管部门在受理设计文件后，应在下列期限内完成审查工作：

（一）人防部门投资建设的大型项目在20个工作日内；

（二）人防部门投资建设的中型项目在15个工作日内；

（三）人防部门投资建设的小型项目在5个工作日内；

（四）除人防部门投资建设以外的其它项目在10个工作日内。

第十三条建设单位应对报送审查材料的真实性负责，设计单位应对提交的设计文件的真实性负责，并应积极配合审查工作。

第十四条人防工程施工图设计文件一经批准，不得擅自修改。如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须重新报原审批部门，由原审批部门组织审查合格后再批准实施。

第十五条建设单位或者设计单位对人防工程设计图纸审查意见如有重大分歧时，可向组织审查的人民防空主管部门提出复查申请，由人民防空主管部门组织专家论证后，作出复查结论。

第十六条人防工程设计图纸审查人员应当依据法律、法规和人民防空的技术标准，认真履行审查职责，并对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位承担设计质量责任。对玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的设计审查人员，构成犯罪的，依法追

究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第十七条本规定自2009年1月12日起施行，由市人防办负责解释。

2009建设工程项目管理 篇7

主办单位:中国系统工程学会过程系统工程 (PSE) 专业委员会;中国仪器仪表学会生产执行系统 (MES) 分会

承办单位:中石化信息系统管理部;浙江大学

“2009中国过程系统工程年会 (PSE 2009) 暨2009中国MES年会 (MES2009) ”将于2009年9月16-19日在杭州召开。本次年会名誉主席由全国人大常委会原副委员长成思危教授担任, 中国石化王基铭院士、浙江大学孙优贤院士担任大会主席, 委员由华东理工大学袁渭康院士、天津大学王静康院士、清华大学陈丙珍院士、中国石化、中国石油、浙江大学、清华大学、天津大学、华东理工大学、冶金自动化研究设计院等院校、企业的代表组成。

现向从事过程系统工程与MES技术研究开发和应用的各个领域征集会议论文, 录用论文将编入论文集, 优秀论文将推荐到核心期刊发表。

征稿范围、论文要求、截稿时间及其他相关信息可在www.pse2009.cn查询。

2009建设工程项目管理 篇8

此次商务部和国资委共同组织召开“行业信用建设暨推动企业履行社会责任工作交流会”，体现了两个部门对行业协会和商会工作的高度重视，也反映了新时期商会协会在国民经济和社会发展中的重大作用，特别是在整顿规范市场秩序、促进信用体系建设和推动企业履行社会责任中的重大作用。

行业信用建设取得显著成效，积累了丰富经验

自2005年行业信用体系建设工作开展以来，商会协会等社会中介组织高度重视此项工作，紧紧围绕自身定位和信用建设目标，开展了大量卓有成效的工作，积累了丰富的经验，取得了丰硕的成果。

行业信用建设提升了企业的诚信意识和信用管理水平

各商会协会普遍建立了组织领导推进机制，由主要领导同志负责,成立专门的工作班子，配套专门的工作人员，将行业信用建设工作列为商会协会的重点工作，拓展了商会协会工作的领域和范围，使其成为商会协会履行自律和服务功能的抓手。

这项工作使商会协会工作逐步发生了重大转变，由以前的没人干，变成了有专人干；临时干，变成了长期干；政府要求干，变成了自愿接受政府指导、借助社会信用资源的自觉行动。

各商会协会通过开展诚信创建和培训教育，宣传贯彻国家法律法规及行业标准，制定和执行行规行约，为会员提供信用信息和信用服务，帮助企业加强信用管理，开展信用评价试点等各项工作，使诚信的理念在更广的范围内传播，信用建设已成为企业提升竞争力的内在需要，越来越多的企业积极主动参与到信用建设中来。

制定行规行约成为促进行业健康发展的新手段

制定和实施行规行约是加强行业协会自身建设，推进行业自律的重要内容，是在市场经济条件下充分发挥社会中介组织作用，提高社会自我管理能力的基础。

各商会协会围绕行业中的主要矛盾，认真制定和执行行规行约，在实践中不断探索改进，体现出鲜明的行业特点。如在直接面向广大消费者、大批量生产的生活消费品行业，行规行约重点围绕严格质量标准、信守承诺、保证安全消费等方面制定；在市场竞争激烈的行业，重点围绕价格自律、诚信销售、保护知识产权、防止恶性竞争等方面制定。

商会协会依靠行规行约这种制度性的安排，逐步建立了行业自律机制，行业的整体素质得到明显提升，客观上起到了促进行业健康发展的重要作用。

行业信用评价提升了商会协会服务会员的能力

行业信用评价是商会协会在会员企业自愿的基础上，紧密结合行业特点，对会员企业开展的不以营利为目的的信用评价活动。

从2006年开始，共有两批共96家全国性的商会协会作为试点单位参与了此项工作。各商会协会认真组织，论证工作方案，规范信息管理和工作程序，建立监督机制，公开评价结果，举行评价结果的发布仪式。截至2009年1月，共评出AAA级信用企业1457家，AA级信用企业706家，A级信用企业89家。

这项活动的开展，产生了广泛的社会影响。一方面，通过对企业信用状况进行评价，商会协会准确掌握了会员信用状况，利用各种渠道，向社会推荐信用等级高的企业。对信用良好企业的大力宣传，有助于这些企业扩大影响、赢得更多的市场机会。另一方面，通过行业信用评价工作，商会协会可以逐步记录、汇集信用信息，为会员企业提供信用风险防范方面的服务。

如中国对外承包工程商会、中国五矿商会、中国电器工业协会正在着手建立并不断完善会员企业信用信息数据库、行业信用评价数据库和行业上下游关联企业不良行为记录的信息交流平台，帮助企业提高信用风险防范和管理能力。

通过行业信用评价工作，既树立了一大批信用企业典型，宣传了优秀企业的品牌形象，同时也检验了商会协会的工作水平。

行业信用建设对规范市场秩序、加强社会监管产生积极作用

在政府部门的指导下，由商会协会自主开展行业信用建设，对于形成“行政执法、行业自律、舆论监督、群众参与相结合的市场监管模式”有很大的促进作用。

一方面依托行业组织加强企业自律，有助于政府部门转变职能，更多地开展公共服务。另一方面，商会协会丰富了工作内容，逐步完善了自身功能，行业整体素质得到提升；行业企业树立了诚信意识，开发了信用资源，有助于降低经营成本，提高竞争力。

开展这项工作，由于有相应的监督机制，使信用评价的公正性有了制度性保障。

中国食用菌协会依照协会信用等级评价管理办法，向社会发布公告，取消了加工假“糖脂宁胶囊”的泰安中信灵芝科技公司的AAA级信用等级。我认为，这就是我们希望建立的一种社会信用约束和社会管理机制，说明行业组织在市场监管和维护市场秩序方面是可以发挥积极作用的。

行业信用建设存在诸多不平衡因素

目前，行业信用建设虽然有了一个良好开局，也取得了阶段性的成果，但这是一项长期的艰巨任务，今后的道路还很长，当前也存在一些突出问题。

一是行业间发展还不平衡。行业组织基础比较好、协会领导高度重视的商会协会，工作做得相对更富有成效。有些行业组织基础相对薄弱、领导又重视不够的协会，工作相对落后。二是有些行业组织事事都想依靠政府的思维惯性仍然很大，到现在还找不准工作定位，工作缺乏主动性，行业信用建设和信用评价工作进展缓慢。三是部分重要行业的信用建设滞后，存在一些所谓的行业潜规则，如不引起高度重视，认真加以解决，必将影响整个行业的健康发展。四是部分商会协会在落实《指导意见》提出的六项任务时，力量比配不均衡，只突出了行业信用评价工作，对其他五项任务的工作力度不够。

围绕“扩大内需、促进消费”加强行业信用建设

当前，国际金融危机还在蔓延，仍未见底。国际市场需求继续萎缩，全球通货紧缩趋势明显，贸易保护主义抬头，我国经济增速出现下滑，各行各业都面临着严峻的考验。

为有效应对国际金融危机的冲击，积极扩大内需特别是消费需求，国务院办公厅下发了《关于搞活流通扩大消费的意见》（国办发2008[134]号文件），提出了各项具体措施。

为了落实好这些政策措施，保证安全消费、放心消费，我们必须努力维护市场秩序，打造良好的信用环境。今年的行业信用建设工作要围绕“扩大内需、促进消费、服务企业、提振信心”这个重点展开，继续落实《商会协会行业信用建设指导意见》，将这项工作引向深入。

一是在全国范围内加强诚信宣传教育，组织开展多种形式的“诚信经营”示范单位创建活动。通过建立标准、加强宣传、岗位练兵等多种方式树立一批严格守法、诚信经营、管理科学、服务周到、积极承担社会责任的诚信经营行业排头兵。

二是进一步扩大行业信用建设的范围，推广行业信用评价工作。我们将总结和推广过去的工作经验，创新工作方式方法，推动商会协会广泛开展行业信用建设。我们将继续通过专家论证的方式，每年选择若干条件成熟的商会协会参与。

三是进一步规范行业信用建设工作，充分发挥社会监督作用。我们将通过监督、检查、备案和聘请第三方中介机构调查评估等形式，规范管理行业信用建设，尤其是行业信用评价工作。我们会严格要求商会协会公开、公平、公正地开展评价，也将委托中介机构对商会协会的评价结果及参与评价的第三方中介机构的工作情况进行抽查，评估商会协会和第三方中介机构的工作水平，确保评价的真实、准确。对工作开展不力的协会，将取消其参与资格。同时，要进一步发挥12312举报投诉网络服务功能，面向社会畅通投诉举报渠道，充分发挥其对商会协会、企业的监督作用，保证行业信用建设的正确方向。

四是积极为企业扩大市场、开展经营服务，推动建立守信激励机制。我们将利用牵头全国诚信宣传教育活动的优势，利用多种形式对行业信用建设工作进行广泛宣传。如在“中国反商业欺诈网”、《WTO经济导刊》等网站和杂志开辟专栏对信用良好的企业予以宣传推介；在商务领域积极应用行业信用评价的结果，如在落实进口贴息、信用保险或信用担保补贴等优惠政策时，在对外承包工程、分级分类管理、外贸进出口管理及经贸高访、高峰论坛、展会等活动中，优先选择信用级别高的企业；要争取各有关部门和金融机构的支持，在履行行业管理和监管职能或给企业提供贷款、担保、保险或其他服务时，参考、认可评价结果，给信用良好的企业以优惠和便利。

行业信用建设是一项“长期工程”

一是要切实履行好服务企业、服务政府、服务国家大局的宗旨，努力推动行业自律，营造良好的市场环境，提振消费信心。希望各商会协会比照《指导意见》提出的各项要求，认真总结前段工作的经验，根据新的形势发展要求，开拓创新，不断提高行业信用建设水平。

二是要充分挖掘自身潜力，为会员企业服务。商会协会要依托已开展的行业信用建设工作，加强对企业信用管理、风险防范方面的服务，推动企业履行社会责任，并着力推广应用评价结果。一方面要推动行业信用评价结果在上下游行业间的互认和共享，帮助会员企业防范交易风险，同时也给信用良好的企业更多的市场机会。这项工作要同目前我们推动的信用销售和交易数据交换系统建设有机结合起来；另一方面要积极向有关政府部门、金融机构推荐，争取支持，并充分利用各种国内外展会、论坛的机会进行宣传。要在重要商品的贸易协调中，在一些政府优惠项目中，或在与国外相关机构的合作中，优先推荐信用良好的企业。

三是要进一步加强行业信用建设的基础工作。行业信用建设不可能一蹴而就，需要商会协会长期不懈的探索和努力。希望各商会协会能够围绕贯彻落实科学发展观的要求，进一步提高认识，加强领导，下大力气，将这项工作长期、持久地抓下去。

行业信用体系建设工作是我国进一步完善社会主义市场经济体制、整顿和规范市场秩序、构建和谐社会伟大事业的一项全新探索。我们将始终不渝地支持大家开展好这项工作，为大家做好服务，也衷心希望各商会协会能够再接再厉，结合行业特点，扎实推进行业信用体系建设。为逐步提高行业信用水平，规范行业竞争秩序，推动整个社会信用体系的建立贡献力量。