甲方总包安全管理协议(共7篇)
甲方总包安全管理协议 篇1
总包单位管理办法
1、组织管理:
1.1、项目班子机构健全,人员配备应符合投标文件和合同规定。1.2、项目经理和技术负责人应经甲方考察认可;
1.3、主要施工管理人员应按规定持证上岗,并注重其现场管理能力。
2、质量管理:
(一)、质量预控
1、项目施工应制定施工组织设计和各项施工方案并按规定流程逐级审核批准;坚持“方案先行,样板引路”的制度,做好各项技术交底工作;
2、施工过程程序应遵循施工合同、建设工程质量管理条例、建设工程监理规范以及甲方各项工程管理制度中的各项规定;
3、工序交接、工序验收、隐蔽验收、中间验收、技术资料等均应按规定程序进行。
4、总包应建立完善的质量管理体系,以确保工程质量在各个环节受控。
5、总包单位在分包方进场后,应及时向分包方传达所要求质量计划,同时分包方应及时向总包提交质量保证计划书,计划书包括以下内容:质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治措施等。
6、在每个分项及重要工序、部位施工前,总包及时向分包方下达交底及质量要求,分包方根据总包要求并通过总包向监理报验施工方案,施工方案中主要包括以下内容:施工流程、施工方法、安全技术措施及环保等要求,及与其它专业配合交叉施工办法、劳动、机具、材料安排,设备、成品供应计划、施工进度计划等。
7、总包向分包下达的技术交底要确实起到作业指导书的作用,交底中应明确工艺流程、机具、材料、质量要求、注意事项、交叉配合、安全措施、环保措施等内容。
8、严格材料控制,所有建筑工程所使用的材料都必须满足要求。我们对建筑材料要严把“四关”,即采购关、运输保管关、检测关和使用关。
(二)施工质量的过程控制
1、总包专职工程师、质检员在现场巡视,发现问题向分包单位下发《工程质量整改通知单》。
2、总包专职工程师、质检员将对隐、预检及各项施工试验进行核查,如发现不合格将责令其整改,合格后,才可向监理及甲方报验。
3、总包专职工程师、质检员将根据分包的施工方案、技术交底等对分项工程进行验收,发现不合格或现场实际与资料不符,将责令有关分包方限期整改,验收合格后,再向监理及甲方报验。
3、安全管理
安全生产是总包单位在整个施工管理工作中的关键环节,总包单位承担着总包负总责的安全管理责任。
3.1总包单位及各专业分包单位分别建立以项目经理为首的安全生产领导小组,有组织、有领导地开展安全生产活动; 3.2企业的法人代表与总包项目经理签定安全责任状,明确双方在安全生产中的责任、权利和义务,以及具体的安全生产考核指标及考核方式。
3.3总包单位项目经理代表总包与各专业分包单位经理签定安全生产协议,确定安全生产中的责任、权利、义务和奖罚指标。
3.4总包项目部及各专业分部业务主管部门负责人(专业工程师)与各专业部门的业务人员;各专业负责人和业务主管部门人员与作业班组、特殊工种作业人员都要分别签定安全生产协议书;从经理到生产班组纵向到底,一环不漏;各职能部门人员的安全生产责任做到横向到边。使全体职工增强安全知识、提高安全意识。
3.5各级人员的安全协议签定后,项目经理(安全工程师)监督、检查所签协议的落实情况,确保安全考核指标得以完成。
3.6各级安全管理协议,特别是各专业分包单位的安全协议必须在各专业分包单位进场前签订。
3.7对所有重要的施工程序、施工工艺提前审核安全方案,安全方案不合格坚决不允许施工。
3.8对所有进场的施工人员,必须接受三级入场教育,特殊工种必须持证上岗。
3.9现场按安全规定要求的人员比例配备安全员,并制定完整可行的安全管理体系。
3.10特殊时段及特殊作业需报送专项安全技术措施,报请监理工程师审批。
3.11加强现场安全检查力度,进行定时或不定时的安全检查制度,并根据情况随时召开安全检查专题会议。
3.12加强对作业人员生产、生活区域内安全文明检查的力度,严禁生活、生产区域内垃圾随处乱丢乱放。要保持文明、环保,营造和谐卫生的生活、生产环境,做到文明施工,环保施工。
4、进度控制
进度控制是我们的主要目标,早一天完工交付,就早一天创造效益。而施工进度控制就是指在项目建设过程中按审批后的工程进度计划,采用适当的方法定期跟踪、检查工程实际进度状况,与计划进度对照、比较找出两者之间的偏差,并对产生偏差的各种因素及影响工程目标的程度进行分析与评估,以及组织、指导、协调、监督监理单位、总包及相关单位,及时采取有效措施调整工程进度计划。使工程进度在计划执行中不断循环往复,直至按设定的工期目标如期完成,或在保证工程质量和不增加工程造价的条件下提前完成。要完成好进度控制,应做好三项工作。
4.1制定项目总进度目标和总计划。进度计划的编制,涉及工程投资、设备材料供应、施工场地布臵、主要施工机械、劳动力组合、各附属设施的施工、各施工安装单位的配合及项目交付的时间要求。对这些综合因素要全面考虑、科学组织、合理安排、统筹兼顾,才能有一个很好的进度计划。
4.2要对进度进行控制,必须对建设项目进展的全过程,对计划进度与实际进度进行比较。当施工工程的实际进度与计划进度发生偏离,就会对施工组织设计产生影响,也会对施工工序带来问题,要及时采取有效措施加以调整,对偏离控制目标的要找出原因,坚决纠正。
4.3进度协调的任务是对整个建设项目中各安装、土建等施工单位、总包单位、分包单位之间的进度搭接,在时间、空间交叉上进行协调。这些都是相互联系、相互制约的因素,对工程项目的实际进度都有着直接的影响,如果对这些单项工程之间的施工关系不加以必要的协调,将会造成工程施工秩序混乱,不能按期完成建设工程。
对于现场施工工期,根据经验,从交付日开始,倒排施工工期,并设臵几个关键的完成节点作为重点检查节点,以保证进度计划的顺利实施。在实施过程中随时检查,挖掘总包商潜力,调整总进度,保证工期只能提前,不能延后。
5、造价管理
现阶段的建设项目,工程较复杂,影响因素多,受自然条件和客观因素的影响大,因此从技术与经济结合,加强投资控制;做好工程记录,严格现场签证管理;严格控制工程变更;加强合同管理、减少对方索赔适时提出反索赔;严格控制中间计量;严格审定工程结算是工程项目实施阶段进行造价控制的主要内容。
5.1技术与经济结合,加强投资控制
审查及优化施工方案也是控制投资有效的手段之一。优化就是从若干个施工方案中选择一个技术上切实可行、施工期限能满足要求、施工质量能够保证、施工费用较低的方案。我们对施工单位提交的施工组织设计、施工方案、技术措施,组织相关造价人员进行经济分析,以达到控制工程造价的目的。
5.2做好工程记录,严格现场签证管理
严格现场签证管理,是施工阶段控制工程造价的重要工作。在施工过程中,同总包方各自做好工程记录,特别是隐蔽工程记录和签证工作,计量时对于可以描述清楚的尺寸、部位、数量要认真记录并作简图,同时依靠数码相机摄影、照相等手段帮助以减少结算时的扯皮现象。
在工程施工过程中,严格从以下方面对现场签证进行审查:
a、由承包方填写的签证,依据工程实际情况和合同条款认真核实后方能签认。
b、对承包方在签证上巧立名目,弄虚作假,以少报多,蒙哄欺骗,遇到问题不及时办理签证,结算时搞突击的现象应严格审查。
5.3严格控制工程变更
对于必须发生的,尤其是涉及到费用增减的工程变更,工程变更应尽量提前争取损失最小。工程变更发生后,其审查尤为重要。工程变更无论是由哪方提出的,必须经参见各方代表共同签字,经确认后由设计单位发出工程变更通知。对于这方面有以下几点值得注意:
a、工程变更是否必要,是否由承包商通过变更将低价清单项目改为高价清单项目的现象。确属原设计不能保证工程质量要求,设计遗漏和确有错误及与现场不符无法施工非改不可的,工程变更必须说明原因。
b、一般情况下,及时变更可能在技术上是合理的,也应全面考虑,将变更后所产生的效益与现场变更增加的费用和可能引起的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做决定。c、是否清单上已有适合或类似的项目单价,而另行审批单价的现象;我们在批复新的合同外单价时,根据合同及实际情况认真编写审核批复意见。对于同时有核增核减的工程变更实际工程数量,是否在核增的同时对其相关细目数量进行核减。
d、对于招标文件和合同中明确由承包商承担的风险费用、施工配合费用、施工措施费,是否通过变更予以支付。
e、工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内。5.4加强合同管理、减少总包索赔适时提出反索赔
合同管理对造价起着很重要的作用,我们要充分理解和熟悉合同条款。一方面要利用合同条款随时解决工程造价方面的纠纷,另一方面要全面履约,以避免索赔的发生。另外,对施工单位不履行或不完全履行约定的义务,我们亦可以向施工单位提出反索赔,先发制人,以减少损失,降低工程造价。
5.5严格控制中间计量。
5.6严格审定工程结算,真正体现工程的实际造价
在这个环节上:一要核对竣工工程内容是否符合合同条件要求,工程是否竣工验收合格,结算是否符合合同中约定的结算方法、计价依据、取费标准、主材价格和优惠与承诺条件等。二要检查对隐蔽工程验收记录,所有隐蔽工程均需进行验收,工程要经监理工程师签字确认,隐蔽工程要与竣工图相一致。三要落实设计变更签证,设计变更要有原设计单位负责人签字,并经城建局、发包人代表和监理工程师签字,重大设计变更要经原设计审批部门审批,否则不应列入竣工结算。四要按现场竣工图、工程变更、现场签证进行工程量的核实。认真审核工程结算,剔除其中多算工程量、高套定额、高取费用、不切合实际的签证、不合理的技术措施等增加的费用,使结算真正体现工程实际造价。
6、工程款支付
6.1工程款统一由总包负责向发包人回收。
6.2各专业分包单位必须按总包的要求及时上报工程报表(包括工程款支付申请报告),由总包按照分包合同约定的条款审核后报送监理、业主批准,各专业分包单位的工程款,未经总包确认,发包人不得支付工程款。
6.3各专业分包填写工程款支付申报后,应由总包项目部相关人员签字后方可报总包项目经理审核。总包项目经理签认后报监理、发包人。由发包人支付给总包,由总包支付相应款项。
7、竣工及验收
7.1总包在工程自检的基础上,确认工程全部符合工程验收标准,具备交付使用的条件后,即可开始验收。
7.2总包在正式验收前三天,向监理公司发送《竣工验收通知书》由监理约请设计、发包人、城建局会同总包进行检查验收。
总包与分包安全协议(唐永生) 篇2
总承包单位:
中国新兴建设开发总司
.五公司(唐山东润国际广场项目部)(以下称甲方)
分承包单位:
河北唐县薪欣建筑劳务有限公司(以下称乙方)
为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据有关法律法规,确保施工安全,杜绝亡人事故,明确划分双方安全生产责任,经甲乙双方协商,特签订安全协议如下:
1、工程名称:唐山建设路85号院(住宅)E座
2、工程地点:建设路85号院
3、起止时间:
从2012年 3月18日起至工程结束为止
4、分承包方工作范围: 结构
5、甲方责任:
甲方使用的劳务队必须是总公司合格分承包方。5.1甲方由 同志全面负责本单位的安全工作。
明确 同志为施工现场专职安全员,全面负责施工现场安全监督检查、整改落实和安全保卫等工作,明确、两位同志为施工现场值班电工,全面负责施工现场的供电、配电、用电的正常使用、维修、安装、拆除和安全检查、整改落实等工作。5.2甲方按照合同约定向乙方提供办公、生活设施、机械设备、安全防护及供水、供电、消防设施等,且必须符合安全生产使用要求。5.3甲方向乙方提供的大型机械设备,(如吊车、物料提升机、施工电梯等在使用前到当地有关部门进行登记(拆除时注销)电动吊篮、搅拌机、砼泵等)租赁时必须要有相应的资质和验收手续,并制定出租方与承租方相应的安全协议,并负责对使用大型机械设备和安全防护设施等进行安全技术交底。
5.4甲方负责对乙方参施人员进行入场安全教育。
5.5甲方负责乙方在施工过程当中的安全监督检查管理工作。5.6甲方负责施工和生活用电、用水及消防设施等应急准备工作。5.7甲方负责内业安全资料的管理和安全技术交底的监督、检查和落实工作。
6、乙方责任:
乙方进入施工现场的劳务队必须是甲方合格分承包方,必须具备与承包项目相符合的资质、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、在施人员花名册(盖章)和当地省、市有关的法律法规及施工要求。6.1主要管理人员的配臵:
乙方由 同志(必须是由乙方法人委派,有法人委托书和安全生产考核合格证书的人员)常在施工现场全面负责乙方分承包项目的安全工作。明确 同志为施工现场专职安全员(每50人必须设一名专职安全员,必须有安全生产考核合格证书),全面负责乙方分承包项目的“文明安全施工”安全监督检查、落实整改和安全保卫工作。明确 和 二位同志为乙方值班电工(必须有省、市级主管部门认可的电工上岗证),全面负责乙方施工生产安全用电和乙方日常施工所使用的机械、手持电动工具、照明、配电箱安全检查验收等工作,并严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》及相关规程、规范规定。6.2管理范围和责任:
乙方施工人员及所使用的办公区、生活区、施工区、加工区等由乙方负责安全管理,出现一切事故由乙方负责,乙方必须妥善处理。6.3现场安全管理:
6.3.1乙方必须严格执行当地“文明安全施工”有关规定。必须遵纪守法,严禁违法乱纪行为。
6.3.2乙方必须服从甲方管理,遵守施工现场的各种管理制度和规定,严禁违章指挥和违章作业,违者乙方负责。
6.3.3乙方对参施人员必须实行实名制管理进行安全教育、签订安全协议和每天班前安全教育,各班(工)长对本班(工种)人员每天上班前必须进行具体详细的安全技术交底和应知应会考核,合格后方可进行操作。
6.3.4乙方参施人员每天必须做到活完料净场地清,各种材料码放整齐,严禁偷盗行为,严禁随地大小便,违者按奖罚制度进行处罚。6.3.5乙方参施人员严禁酒后上班,夏季严禁私自下河游泳,严禁打架斗殴,违者赔偿对方一切损失,造成严重后果追究刑事责任。
6.3.6乙方对所承揽的分包项目严禁私自转包,严禁使用零散工。6.4参施人员条件:
6.4.1乙方所有参施人员必须具备当地省、市有关做工手续,禁止使用不满16周岁童工和超过55周岁的老弱病残人员从事施工作业。6.4.2乙方所有参施人员必须身体健康,无任何障碍性疾病及传染性疾病。食堂必须及时办理《卫生许可证》,严把食品关,预防食物中毒的发生,炊事员必须办理《健康证》。有害作业人员要进行职业健康体检,发现职业禁忌症者必须调离岗位,不得继续使用,否则乙方负全部责任。
6.4.3特种作业人员必须持当地省、市认可的特殊工种上岗证。6.4.4乙方必须为施工人员提供符合满足安全要求的劳动防护用品,施工人员必须正确佩戴和使用。
6.4.5乙方参施人员必须根据当地省、市有关要求施工之前及时上好意外伤害保险。6.5安全防护:
6.5.1乙方施工人员凡在2米以上高空作业时,必须系挂好合格的安全带,任何人未经甲方批准,不准擅自拆除防护设施,否则出现事故由乙方负全部责任。
6.5.2乙方施工人员严禁从高处往下抛物。
6.5.3乙方施工人员在搭、拆各类脚手架和各种安全防护设施时,必须经甲方批准以后方可施工,施工人员必须持证上岗,穿戴好个人的防护用品,进行具体详细的安全教育和安全技术交底,在作业面、地面必须设专人监护,地面必须设臵警戒区,挂好“禁止通行”标牌后方可施工。
6.5.4各类脚手架和各种安全防护设施搭设完毕后,乙方必须进行自检,经甲乙双方和监理验收合格后方可使用,否则后果自负。6.5.5乙方施工人员在使用、搭拆各类脚手架和各种安全防护设施时严禁超载,施工人员在作业区必须上下满铺脚手板,防护严密,系挂好合格的安全带,严禁上下垂直交叉作业。
6.5.6乙方施工区域所有的孔洞必须及时封闭严密、牢固可靠,设专人检查落实。
6.5.7乙方施工人员进入施工现场或建筑物内必须戴好合格的安全帽,出入时必须走安全通道。严禁攀爬跨越安全防护设施。6.6用电管理:
6.6.1乙方值班电工在安装、拆除、维修电气设备时每班必须两人进行,必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》及有关安全操作规程规范。
6.6.2乙方值班电工负责乙方各班组、各工种用电的安全技术交底。6.6.3乙方值班电工每天必须负责对乙方人员所使用的电气设备、供电配电箱、开关配电箱、手提配电箱、手持电动工具、照明灯具等进行全面细致的安全检查、维修和保养,合格后方可使用,违者由乙方电工负责。6.6.4乙方参施人员严禁私拉乱接电源电线,严禁私自使用电暖气、电饭锅、电炒勺、电褥子、碘钨灯、电炉子、电风扇等取暖做饭烧水降温,违者按奖罚制度进行处罚并没收,乙方后果自负。
6.6.5乙方参施人员使用的电气设备必须使用一机一箱一闸一漏的专用配电箱,手持电动工具、照明灯具等必须达到二级漏电保护,必须有可靠的接零保护,必须采用三相五线制TN-S供电系统,工作零线与保护零线分开,用电设备必须与电源线相匹配,必须使用双绝缘橡套线,严禁电源电线过热老化、破损、电外漏现象,值班电工每天随时对乙方的配电用电设备、电源线等进行全面细致的安全检查,发现隐患及时整改,否则出现一切事故由乙方负责。
6.6.6乙方值班电工在值班时,必须穿戴好有效的、与电源和环境相符合的绝缘鞋(靴、手套),工作时两人进行,一人作业,一人监护,作业时必须停电、断电、验电,严禁带电操作。并悬挂“有人操作,严禁合闸”标牌。必须全面负责乙方配电、用电的安全检查工作,严禁一闸多用和电外漏现象及一切违规现象的发生。
6.6.7乙方所使用的电气设备、用电设备、配电箱、移动配电箱、电线、电缆、照明灯具、漏电开关等必须是经3C认证的合格产品,必须及时向甲方提供生产厂家的资质、营业执照、安全生产许可证等有关手续。配电箱、移动配电箱必须配备可视透明断路器。6.7机械管理:
6.7.1乙方非机械操作人员严禁私自动用机械设备。乙方配臵的机械设备必须由专业电工接线,在使用前必须要有相应的资质和验收手续。在使用、维修时,必须由培训合格的技术人员进行,并负责对操作手进行使用培训和安全技术交底。
6.7.2乙方使用的机械设备,必须经项目部管理人员验收合格后方可进场,不合格设备不能进场安装和使用。在清理、维修时必须拉闸断电配电箱上锁,严禁带电进行清理维修。
6.7.3乙方使用的机械设备、手持式电动工具必须符合国家有关规定和施工现场管理制度。每天使用前必须进行全面的安全检查,合格后方可使用。使用时必须严格执行《安全操作规程》。各种机械设备的安全防护设施在使用时必须齐全有效,必须要有防砸、防雨、防潮、防漏电、防扰民、防伤害自己和伤害他人等安全措施,严禁带病运行使用。
6.7.4机械操作手必须定人定机,严禁中途调换。
6.7.5起重机械设备操作手、运输机械司机、电动吊篮操作手及信号工、防水工、挖孔(桩)工、电气焊工、电工等特殊工种必须严格按照有关操作规范规程作业,必须持当地主管部门认可的有效《特殊工种上岗证》上岗作业。
6.7.6信号工在每次吊装前必须对所有的吊具、索具、钢丝绳、吊装物品进行全面细致的安全检查,验证无误后方可起吊,严禁超载、散落掉落物品等现象的发生,严格按照“十不吊”和有关操作规程执行。6.8消防保卫:
6.8.1乙方人员严禁在宿舍床上吸烟,严禁存放易燃易爆物品。6.8.2乙方人员严禁私自动用明火,需要时必须到甲方办理动火证,设专人看火,备齐足够的灭火器材,作业完毕后在确认无安全隐患后方可撤离现场。
6.8.3乙方施工人员在使用电气焊时,必须持特殊作业上岗证,到甲方办理动火证,设专人看火,备齐足够的灭火器材。高空作业时必须要有有效的隔火措施,工作前必须全面细致地检查氧气表、乙炔表、回火阀、皮管等是否完好,确认不漏气后方可工作。在2米以上高度施工时,必须要有隔火措施,作业完毕后在确认无安全隐患后方可撤离现场。
6.8.4建筑物内严禁住人,严禁存放易燃易爆物品,严禁设臵仓库。6.8.5乙方的易燃易爆物品、油漆、稀料等不同材料必须设专库分类存放,严禁烟火,设专人管理。仓库、油漆库、易燃物堆放场所、木工房、变电室等重点部位,要有明显的防火标志,配备足够、有效的消防器材(每处至少设一组5公斤灭火器,每组不少于4个)。6.8.6现场应划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区、办公区,必须保持10米防火间距,实行区域管理。如果条件所限,防火间距达不到标准时,应采取清理、隔离、看火、灭火等防火有效措施。6.8.7无火情情况乙方人员严禁私自动用甲方的各种消防设施。6.8.8乙方食堂的液化气瓶必须远离火源,设单独房间存放,严禁跑气、漏气的发生。食堂、仓库严禁住人。
6.8.9乙方施工人员进入施工现场严禁吸烟,严禁在禁区内吸烟。6.8.10乙方进入施工现场必须成立义务消防队,全面负责本施工范围内的消防保卫工作,并组织进行培训、考核和演练。
7、发生安全事故的处理
乙方职工发生意外伤亡事故,双方应尽全力抢救,乙方必须妥善处理并做好一切善后工作,同时保护现场,协助有关部门进行勘察鉴定,并吸取教训以防类似事故再次发生。
8、项目部根据工地实际情况,补充条款如下
9、以上协议乙方必须严格执行,否则发生安全事故由乙方负责。
本协议望双方共同遵守,甲乙双方各执一份,自签字并盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
(盖章)(盖章)
总包对分包的安全协议及技术交底 篇3
建设单位: XXXX房地产开发有限公司(甲方)
土建总承包单位:XXXXX建设集团有限公司XXXXX项目部(乙方)幕墙(甲方分包)单位:(丙方)
为了贯彻“安全 用具等必须认真检查,发现问题和隐患,立即停止施工,落实整改,如本单位无能力落实整改,应及时向总包汇报,由总包协调落实有关人员进行整改,分包单位确认安全,方可施工。
8.由总包提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,总包必须会同有关分包单位共同按规定验收,并做好移交使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。
9.分包单位与总包单位如需相互借用或租凭各种设备以及工具的,应由双方有关人员办理借用或租凭手续,制定有关安全使用及管理制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求,借入单位必须进行检查,并做好书面移交记录。10.分包单位对现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护措施、保险装置、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动,如确需拆除变动的,必须经总包施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
11.特种作业及中、小型机械的操作人员,必须按规定经有关部门培训、考核合格后,持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作:严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。
12.各施工单位必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪用作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必修采用明火加热的防冻措施时,应取得总包防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班看护。13.分包单位需用总包提供的电器设备时,在使用前应先进行检测,如不符合安全使用规定的,应及时向总包提出,总包应积极落实整改,整改合格后方准使用,严禁擅自乱托乱拉私接电气线路及电气设备。
14.在施工过程中,分包单位应注意地下管线及高、低压架空线和通信设施、设备保护。总包应将地下管线及障碍物情况向分包单位详细交底,分包单位应贯彻交底要求,如遇有问题或情况不明时要采取施工措施的保护措施,并及时向总包汇报。15.贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。分包单位在施工期间发生各类事故及事故苗子,应及时组织抢救伤员、保护现场,并立即向总包和自己的上级单位和有关
部门报告。
16.幕墙分包单位施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工期间因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应自行负责并承担总承包(乙方)单位相应损失。
17.施工过程中如需使用水、电等,丙方必须经乙方领导同意,由专业人员指定接水、电地点,电器线路和管路连接规范,18.施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由丙方向乙方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中乙丙双方必须指派安全人员在现场监护;
19.施工过程中甲、乙方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿;
20.丙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净,材料或污染的必须清理干净。施工结束后,丙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在乙方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由丙方负责;
21.其它:丙方施工期间因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应自行负责并承担总承包(乙方)单位相应损失。按工程特点进行针对性交底。交底人:
签字: 盖章:
被交底人:
甲方分包工程管理协议 篇4
甲方分包工程项目管理协议
甲
方:
项目负责人:
总 包 单位:
项目负责人:
甲分包单位:
项目负责人:
甲分包内容(范围):
开工日期:
竣工日期:
为保证
在建工程的安全文明施工、质量、进度及扬尘治理工作的有序进行,划分总包单位与甲分包单位的责任、权利和义务,确保协作单位间的沟通顺畅,精诚团结,特签定本协议。
本规定适用于
所有甲方另行分包的工程。
1、甲分包单位应当具备相应的资质条件且符合国家相关规定,精心组织,科学管理,确保合同范围内的工程施工进度符合甲方及总包方的进度要求。由于甲分包单位的原因导致总包方的施工进度受到影响,发生场地占用延时,成品、半成品破坏及材料的增加使用等情况,总包单位可主张向甲分包方进行赔偿。
2、甲分包单位进场前须与总包单位签订安全、环保、消防保卫、道路交通、临时用水电等专项协议,甲分包单位员工在进入总包施工现场前要接受全面教育,并严格执行。
3、甲分包单位进场前须依据合同向甲方缴纳履约保证金,做为现场管理调节的手段。若发生违反本规定之任何一款,或因甲分包单位原因给甲方、总包方造成直接损失或间接损失的,由甲分包单位承担相应责任及损失,若甲分包单位未承担损失,须接受抵扣履约保证
洛阳创世建筑工程有限公司
金处理,若履约保证金不足抵扣从工程款内扣除,若甲分包工程款不足则由甲方承担连带责任。
4、甲方分包工程的配合费、管理费、水电费等总包单位不得以任何理由另行计取,但甲分包单位需按总包单位指定的位置接通水电等线路。若因甲分包单位自身原因造成总包单位经济损失的,甲方负责依据前款规定,协调分包单位的履约保证金抵扣后补偿给总包单位。
5、甲分包单位应当服从总包单位的正常工程管理行为,因甲分包单位原因致使总包单位受到行政处罚的,所有处罚责任由甲分包单位承担且总包单位有权向甲分包单位及甲方追偿由处罚造成的损失。
6、甲分包单位必须严格遵守总包单位下达的关于各级行政监督机关的开复工、各项检查整改等指令要求,甲分包单位承担因不遵守总包单位指令造成的一切损失。
7、甲分包单位进场前应向监理单位、总包单位提供管理人员岗位证书的复印件(加盖公章)、联系方式、分包单位质量、安全生产管理制度等资料。甲分包工程资料按照洛阳市质监站资料管理规程收集、整理,并按照施工进度报总包审核签字。工程完工后按照相关要求组卷,整理完毕后交付总包单位统一报送。
8、总包单位与分包单位之间依据甲方与总包单位的施工合同、本协议等做好工作界面、安全设施的交接工作,并出具书面文件。未交接前,各自对其工作界面的施工质量、安全文明施工负责,交接后双方不得以任何理由推诿扯皮,推脱质量、安全文明施工责任,拖延工期。
9、甲分包单位的管理人员及劳务人员必须到瀍河区公安机关办
洛阳创世建筑工程有限公司
理暂住手续,并在进场前在总包单位门卫处依据相关规定办理进出场证件,凭证进出施工现场。对人员无证件、无理取闹强行进入的,由总包单位依据现场管理办法处罚。
10、现场作业人员打架斗殴、酗酒闹事者,视情节轻重给以2000元罚款。造成人员伤害的除负担受害人全部医疗费用外,情节严重的还要交由公安机关依法惩处。偷盗工程材料、偷盗私有财物者将按所窃物品价款的10倍处以罚款;偷盗钢管、扣件、模板等材料的,对个人处以被盗材料的价款的10倍以上进行罚款,同时责令甲分包单位清退相关人员,情节严重者交公安机关处理。若继续使用此人,一经发现,对分包单位一次性罚款10000元。严禁在总包管辖区内随地大小便,违者罚款200元/次。其他违反安全生产管理规定的,将依据总包单位现场管理办法进行处罚。
11、甲分包单位的材料、机具在进场时与总包单位相关人员做好登记备案工作,凡出场的材料、机具与进场登记不符或无总包单位开具出门条的,一律不得出场,严禁各甲分包材料、机具等夜间出场。
12、甲分包单位施工过程中严禁私自使用和破坏总包单位现场堆放的材料,一经发现按丢失或损坏材料原值的双倍进行赔偿,任意摔、砸、扔总包单位建筑材料而造成损坏的,以被损坏材料的价款的5倍进行罚款。确需使用总包施工机具的,必须到总包单位办理相关手续,征得总包单位同意后方可使用,未经同意私自使用后果由甲分包单位承担,使用中如有损坏,按设备原值进行赔偿。
13、甲分包单位材料进场后应码放整齐,自行负责保管和防护,必须服从总包单位的指挥和安排,废弃材料及包装物必须及时清理回
洛阳创世建筑工程有限公司
收,不得影响总包单位现场文明施工,否则将按总包单位主张在履约保证金中扣除后赔偿给总包单位。
14、甲分包单位进场后必须服从总包单位的安全管理,总包单位对其的管理只是作为为甲方服务的内容之一,并不对其安全负责。甲分包单位对自身发生的一切安全生产事故和自身因素给总包单位造成的人员伤亡及财产损失、社会影响负全责。甲分包单位施工过程中必须采取安全防范措施,配备各种安全防护设备和器具,并设专职安全管理人员进行现场安全监察管理工作,防止发生安全事故、人员伤亡事故、设备损坏事故的发生。如在施工过程中违反上述规定给总包单位造成的一切损失均由甲分包单位承担。
15、甲分包单位应严格执行施工现场临时用电有关技术规范和安全操作规程,对己方施工区域内的临时用电负全面管理责任。总包单位的配电箱及箱内器件不经批准不得擅自拆改。一经发现按每次1000元进行处罚。由此引起事故,造成总包或其它分包单位经济损失和社会影响的,甲分包单位负全部责任,并赔偿该项损失。
16、甲分包单位特种作业人员必须持证上岗,并到总包单位项目部登记备案认可,严禁非特种作业人员从事特种操作。每发现一次处以1000元处罚,同时责令甲分包单位清退该人员。电气焊等明火作业须到总包单位项目部办理动火证,且动火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业等同时间交叉作业,盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备,在未清洗干净前,不准进行焊割作业,每发现一次按500元进行处罚。
17、甲分包单位所有露天堆放的颗粒料和散装及容易漂浮造成污
洛阳创世建筑工程有限公司
染的材料,由甲分包单位负责覆盖到位,对在使用中造成遗洒的要负责清理。施工中产生的垃圾由甲分包单位负责运输出场,确保施工责任区内的扬尘治理工作符合洛阳市各级行政监督部门的要求。因甲分包单位原因造成的罚款、停工等责任由其自行承担,必要时应赔偿甲方、总包单位直接或间接经济损失。
18、总包单位、甲分包单位对已完工程必须爱护,不得为图自身施工便利等,破坏、污染对方的成品、半成品。双方各自合同范围内的施工内容,由于自身原因发生丢失、损坏、短缺、污染等情况,应及时自行组织更换、维修,确保顺利通过验收和交付使用。
19、本协议一式三份,甲方、总包单位、甲分包单位各持一份。甲方:(盖章)
总包方:(盖章)
甲分包方:(盖章)
法人代表:
法人代表:
法人代表:
(委托代理人)
(委托代理人)
(委托代理人)
日期:
日期:
日期:
附件:
1、甲分包单位营业执照、资质证复印件加公章;
2、甲分包单位项目负责人授权委托书原件、负责人身份证、资质证;
甲方总包安全管理协议 篇5
总包单位(以下简称甲方): 吴川市建筑安装工程公司(土建总包)业主指定分包商(以下简称乙方):吴川市建筑安装工程公司(安装分包)
为了更好的完成广东粤港轮胎连锁有限公司厂区(自编:办公楼、宿舍楼、厂房
一、厂房二)工程的施工任务,本着平等互利的原则、依据广州市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,甲方受业主委托为业主直接发包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任,经甲乙双方的友好协商达成如下协议:
一、合同管理范围
同乙方与业主所签订合同的承包范围。乙方与业主签订的施工合同应递交甲方一份副本。
二、分包工程质量
乙方所分包工程的质量必须达到业主与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。如果由于业主直接发包单位施工原因使工程未达到本工程的质量目标,乙方需按甲方与乙方及业主与乙方所签订合同中相应条款承担违约责任,并赔偿由此给甲方所带来的一切损失。
三、分包工程进度
3.1乙方所分包的工程必须按照由甲方和业主方确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失
第1页,共10页
3.2乙方的施工不得影响甲方的正常施工,如果因乙方原因造成甲方工程延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方和业主方所带来的一切损失。
3.3总包完成分项工程验收前两小时交付安装单进行施工,并以书面文件交通知乙方;乙方保证人力、物力齐备及时在验收前完成水电部分安装工作;总包在分部工程完成前允许分包进入现场施工,保证安装部分工程有充足时间(60天内)完成及验收。
四、甲方的配合服务内容及协调责任 4.1配合服务内容:
4.1.1提供施工用水接至主干管,由主干管至工作面管道由乙方自行提供。
4.1.2提供施工用电的电源,乙方自行接驳二级电箱至工作面所需电缆和配电箱;乙方所须施工设备、机械、焊机专用箱等均由乙方提供。
4.1.3水电费:乙方应在接驳的水管、电箱上设置计量装置。每月按时交纳水电费(含损耗),如因乙方原因发生水电浪费(如长明灯)或偷水偷电,由乙方承担费用及相应处罚结果。
4.1.4负责对乙方进行安全生产教育,并进行必要的考核、登记。4.1.5监督乙方各分部、分项工程的安全生产技术交底,并进行指导、检查实施。
4.1.6负责对乙方特殊工种进行监督、检查。
4.1.7负责安全生产过程的检查、监督,并提出整改措施、意见。4.1.8根据有关规定,负责对现场各类违章的处罚。
第2页,共10页
4.2协调责任:
4.2.1甲方有权根据总包工程施工需要随时对乙方的临建区域进行调整;
4.2.3协助业主接洽工业区管理部门对施工现场的检查; 4.2.4协助业主监督检查分包工程的质量并参加业主组织的对分包工程的验收;
4.2.5由业主向乙方支付工程款时应告知甲方,若乙方在现场施工中存在问题,甲方可以建议业主暂缓工程款的支付。
五、乙方责任
5.1乙方必须服从并执行甲方及物业对消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度;必须服从甲方在施工过程中的管理、监督、检查、教育;
5.2乙方应遵守与业主签订合同的各项内容及设计方的书面指示,精心施工;
5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方进场前必须向业主、甲方提交施工组织设计(施工方案);提交施工管理人员名单(含有效联系方式,必须有专职安全员)、施工人员花名册(姓名、性别、工种、身份证号码、籍贯)及特殊工种上岗证;
5.4若乙方擅自更换或任命人员不到岗的,项目经理罚款1000元,技术/施工负责人罚款500元,其他人员每人次罚款100元。5.5乙方应具备在广州市白云区建设局要求的施工条件,相关手续齐全,并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的相关资料;
第3页,共10页
5.6乙方应服从业主方、甲方、设计、管区管理处的监督指导; 5.7提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工资料及竣工图(套数见合同);
5.7对现场的结构尺寸、留洞进行检查、校对并及时将存在的问题提供甲方;乙方不得在现场随意剔凿开洞或拆改,如果必须现场剔凿开洞或拆改,乙方须事先得到甲方书面认可,并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工,施工完毕后并及时修补。
5.8负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收,同时不得损坏其它分包的材料、成品、及半成品,否则,承担相应的责任及费用;
5.9一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方、物业及其它分包方造成的损失,由乙方承担一切经济责任和法律责任;与甲方无关。
5.10除本协议第四条甲方提供的管理配合内容外,均由乙方自行解决,如需委托甲方办理,发生的费用双方另行商议。
5.11履行本协议的全过程中,由于乙方的原因,致使甲方和或其它专业分包方蒙受损失,由乙方负责赔偿。(赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方或直接现金赔付)。
5.12乙方施工时须注意与其它专业施工的配合,注意成品保护,不得私自拆改,如不得不拆改时,乙方需提出书面报告,委托专业施工方负责拆改及修复,费用由乙方承担;
5.13乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求,并根据现场实际情况随甲方总的进度计划的调整而调整。甲方不受理乙方提
第4页,共10页
出的因进度计划调整或调整乙方施工区域而引起的窝工或加人加班的索赔;因甲方施工进度滞后对乙方存在较大影响情况下,由乙方提交书面报告给甲方并抄送业主给予增减工期证明。
5.14乙方须按照甲方规定办理本单位施工人员出入证及车辆通行证并承担相应费用,入场人员按甲方制度进行管理。
六、特别条款
6.1为加强施工现场统一管理,乙方进场前须向甲方缴纳2万元总包配合保证金;待工程竣工验收合格后返还;乙方必须遵守甲方《安全生产管理协议书》、《土建总承包合同》和《安装分包合同》的规定,如因违反规定由责任方承担全部责任及处罚结果;如乙方违反上述规定,甲方方可扣除相应数额押金(剩余押金待乙方工程竣工移交后退还);
6.2乙方进场前,须与甲方确定配合费,在本协议签订10日内付清,否则甲方有权拒绝乙方入场施工。相关费用计算标准: 配合费=安装总价×1.67%=150000元
6.3未经批准,乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识、广告。
6.4乙方除甲方合同约定应提供的条件外,现场使用甲方所有物资材料必须提前申请,办理使用手续,未提前申请一律按其价值的四倍罚款。
6.5乙方所有进场材料必须立即卸货和转运,否则甲方有权对乙方进行处罚。
七、文明施工与安全
第5页,共10页
7.1文明施工
7.1.1乙方应严格按甲方的规定组织施工。乙方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作;
7.1.2现场材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方需做到每日工完场清,并负责自身的施工垃圾的清运、消纳;且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生;
7.1.3乙方应严格执行环境保护规定,防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民;
7.1.4本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制; 7.1.5乙方应安排专人负责现场安全文明管理,负责本单位施工现场的安全文明施工;
7.1.6如乙方未服从甲方的文明施工要求,由此引起的违约责任均由乙方承担。
7.2安全生产。本协议分包方为业主直接分包方,因乙方原因导致的任何安全事故甲方不承担任何责任,由乙方承担所有的经济责任与法律责任;
7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人,或出具上级主管单位(法人单位)的委托书。乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位,凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及广州市政府的要求不符,均视为乙方违约,由此造成的违约责任均由乙方承担;
第6页,共10页
7.2.2乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府(含地方政府)、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动; 7.2.3乙方必须配备现场专职安全员,负责本单位施工现场的安全生产工作;
7.2.4乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任; 7.2.5乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;
7.2.6乙方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠; 7.2.7乙方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
7.2.8乙方必须按国家、广州市的有关法规、条例规定组织人员进行施工,凡进入施工现场的人员必须证件齐全,禁止私招乱雇,禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工,进场人员到甲方安全部门办理统一的胸卡(自带照片),必须统一着装及戴全帽、挂全带。7.2.9乙方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材,并保证完好有效。7.3消防保卫:
第7页,共10页
7.3.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、广东省政府、广州市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知,乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚;
7.3.2凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可对其进行经济处罚。
八、纠纷的解决
8.1各方在履行合同中无论发生任何纠纷,均应按甲方与乙方签订的合同及本协议执行,并依此进行协商;
8.2经协商不能解决时可申请广州天河区仲裁委员会仲裁。
九、现场会议
本工程质量要求高,并且分包单位较多,为了协调好工作,每周五下午3:00准时在甲方现场项目部开一次现场协调会,各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟到者,将进行罚款处理,如因不参加会议而影响现场施工的,责任自负;业主及设计单位尽量一同参加,解决施工中存在的问题。如果每周一次的协调会无法满足施工需要,总包方根据实际情况安排增加协调会,届时临时通知各分包单位。
第8页,共10页
无论业主方、甲方、设计方召集的与乙方承包范围有关的会议,乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题,否则,因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。
十、1、无偿提供的配合服务
1)协调日常工作,按月汇总各分包单位进度计划报监理、业主审批。
2)在分包施工现场,总包无偿提供轴线、标高控制点。3)在工程现有条件下提供分包单位场地条件,按总体施工计划,及时提供具备分包单位施工的条件。按照平面布置图提供分包工程使用临时水源、电源。
4)总包单位负责在交叉施工过程中,组织工序交接,督促分包单位制定有效措施保护分包工程成品及半成品。
5)分包工程竣工验收合格后,由分包单位和总包单位办理移交手续,总包单位接收该分包工程的成品保护工作。
6)接受分项分部施工过程资料签名及盖章,负责工程竣工档案的收集、统一汇总、编号、排序等工作。
7)工地现有垂直运输、脚手架在满足总包自身组织施工的前提下可供分包单位使用。
8)其他方便分包工程施工的验收、配合工作。
2、有偿提供的配合服务 1)有偿提供打字、复印等服务。
2)工地现有脚手架如不能满足分包施工需要须进行搭设,可由分包单位自行搭设或总包方有偿搭设。
3)有偿提供施工用水、用电、平台或临时架体等措施。
第9页,共10页
十一、协议的生效与终止
本协议自各方签字之日起生效,各方履行完各自义务后自动失效。
十二、协议份数
本合同正本一式2份,甲乙双方各持1份,副本4份,甲方、乙方及业主方、监理各执1份。
甲方(章): 委托代理人:
联系电话:
乙方(章):
法定代理人或委托代理人: 联系电话: 签订日期:
****年**月**日
甲方总包安全管理协议 篇6
合同协议书
合 同 协 议 书
发包方(全称):(简称:业主、甲方)
承包方(全称):(简称:承包商、乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方根据招标投标,就本建设工程施工总承包事项协商一致,订立本合同协议书。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 施工总承包。
第二条 组成合同的文件
1.2.3.4.5.合同协议书 中标通知书 合同专用条款 合同通用条款 业主制定的施工现场管理制度及规定(包括《现场签证管理原则》、《设计变更管
理原则》、《项目质量管理制度》、《项目质量奖惩措施》、《项目工地形象管理规定》、《项目工程进度管理制度》、《项目工程现场大检查制度》等)
6.7.8.9.工程规范和技术说明 投标书及其附件 工程量清单 合同图纸
10.招标文件
合同履行中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的,如出现不一致时,上述的排列顺序就是合同的优先解释和
执行顺序。
第三条 合同工程范围
本项目范围内的工程,均包括在承包商的范围内,包括但不仅限于:承包商施工的工程、总承包管理、暂定工程、指定分包、独立分包施工的工程等。承包商需对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。
合同工程范围的详细内容以招标文件中的《工程规范与技术说明》规定为准。
第四条 合同工期
合同工期总日历天数:个日历天。
开工日期:暂定年月日。
整体竣工时间:暂定年月日。
项目具体开工、竣工日期以招标人(监理工程师)发出的开工令为准。
具体要求详见《合同专用条款》第18.1条。
第五条 业主代表:。
第六条 承包商代表(项目经理):。
第七条 质量标准
质量等级:合格。
质量奖项要求:。
第八条 合同价款
金额(大写)暂定:人民币元整
(小写)暂定:¥:_元)。
本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第九条 承包商向业主承诺按照合同约定进行施工、竣工、总包管理并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第十条 业主向承包商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
第十一条 承包商特此同意业主可以直接与指定分包商和供应商就指定分包工程、指定材料设备供应安装工程进行结算,并认可该结算结果及给予必要的配合。
第十二条 承包商明确,本合同所述合同工期是承包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及业主施工要求,以及经核实施工现场及施工环境,而确保实现的工期。双方明确,除非业
主事先书面同意延期外,本合同所述工期不因任何原因予以延期。
第十三条 争议解决方式
本合同签订和履行过程中产生的任何争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。该仲裁裁决是终局的,对双方均具有最终约束力。
第十四条 合同生效
本合同订立时间:年月日
本合同订立地点:
本合同自业主、承包商双方签字盖章后生效。
[本页下无正文]
业主:(公章)
住所:
法定代表人:
委托代表人:
电话:
传真:
邮政编码:
承包商:(公章)
住所:
法定代表人:
委托代表人:
电话:
传真:
甲方总包安全管理协议 篇7
合作经营协议书
甲方名称、地址:固镇县顺达运输有限公司 城关胜利中路
乙方姓名、住址:
为了适应社会主义市场经济发展的需要,充分吸纳社会各方资金,发展繁荣固镇县道路 旅客运输,甲、乙双方在“自愿协商、平等互利、风险共担”的原则下,就合作经营
____至,日发
班次的班线客运达成一致意见。甲方以通过服务质量招投标取得的或道路运输管理部门直接许可的 至
日发
班次的客运经营权和本企业信誉品牌等无形资产及相关各项管理与服务,乙方以经济投资为基础实现合作经营。在合作经营期间乙方投资购入车辆纳入甲方名下,在甲方统一安排、管理下由乙方负责具体运行经营活动,车辆折旧和其他经营风险由乙方承担。为规范班线客运市场的管理与经营行为,更好地维护甲、乙双方合法权益,就合作经营的有关事宜签订协议如下:
一、合作标的(营运线路、车型、车号、班次、时刻、售票区域、经营期限)。
1、经营线路为:
至
客运班线,类别
。(日发
班次)。起点站名:
讫点站名:,途经地,全程
km。
2、使用
级
座
型客车,牌照号:
,自编号
:。
3、合作经营期限自
****年**月**日起至
****年**月**日止。
二、甲方的权利。
1、甲方有权根据国家的法律、法规及企业的各项规章制度对乙方的经营行为给予管理、指导和服务,以维护企业利益、社会利益及合作经营者合法的权益。
2、甲方有权根据运输市场的变化和企业发展的需要,在国家政策允许的范围内调整运力,制定月度运行计划、合理调整班点、班次。
3、乙方在经营期,发生下列行为之一,除由道路运输管理部门按有关规定处罚外,甲方有权扣除乙方
元以内经营保证金,并可终止合同。
(1)卖客、甩客、宰客和粗暴待客等严重服务质量事件;
(2)制作使用假线路标志牌、严重超员等严重违章、违纪行为;
(3)长期不按核定站点、班次运行,限期整改仍不纠正经营行为的;
(4)一个营运内违章被行政处罚三次及以上的;
(5)在新闻媒体曝光,造成企业资质限期整改的。
4、甲方有权对乙方在经营过程中发生违反国家法规规定,违反公司、客运站公共管理规定,以及不按协议规定履行义务的,可采取停班、扣车、罚款等强制措施,以维护企业信誉和正常运输经营秩序。
5、甲方有权按照国家对营运车辆技术管理规定,督促乙方强制维护、保养车辆,开展车辆技术等级评定和综合性能定期检测,保证车辆的技术状况良好。
6、甲方有权对乙方雇用的驾驶员进行上岗前资格把关,未经甲方考核合格者,一律不准上车驾驶。
7、本协议中代收代缴各种费用,因国家政策规定调整,甲方有权按变动幅度相应调整。
8、因人力不可抗拒的自然灾害而造成的停班,甲方视情节依停班次数按比例给予减免本协议中乙方支付给甲方的合作经营固定收益。除此之外,不论任何原因均不减甲方的合作
经营固定收益。
9、乙方因故暂时无法经营的,甲方有权安排其他车辆顶班,以保证营运协议的执行。
10、乙方在运输经营过程中发生各种变故,无力支付应由乙方支付的各种费用达两个月以上,经协商甲、乙双方仍未达成协议的,甲方有权依法将合作经营车辆处置。
11、在抢险救灾或执行政治任务中,甲方有权调动乙方经营车辆。
三、乙方的权利。
1、乙方在遵守国家法规和企业规章制度,服从道路运输管理部门和企业管理的基础上,有权要求甲方完善经营管理。
·
2、乙方在合作经营期间,享有与甲方在职职工同等的政治权利,可以参加企业组织的各种活动,享有评先评优权。
3、乙方属原企业职工的,在合作经营期间,有工调升级的权利。
4、乙方有权根据运输市场的变化,对月度运行计划,提出班次、班点调整建议,意见合理、对整个运输市场稳定无影响的,甲方应予以充分考虑。
5、乙方在合作经营期间,有权要求甲方派员协助办理各种营运手续及需要公司出面处理的各项事务,涉及到的有关费用由乙方支付。
6、乙方在运输经营活动中,正常的运输经营秩序受到人为破坏,有权要求甲方出面帮助协调处理。
7、乙方在使用甲方提供的票证,在运行中出现问题,乙方有权要求甲方给予协调解决。
8、乙方车辆必须到二类以上维修厂家维护和修理,费用自理。如因保修质量造成的机械事故及行车事故,追究维修厂家责任,否则责任自负。
9、乙方运输经营中发生行车事故、商务事故,有权要求甲方派员协助处理,有权向甲方了解投保理赔情况;参加安全互助金管理的,有权向甲方申请借用安全互助金。事故处理费用由乙方负责支付,保险公司赔付的事故费用归乙方所有。
10、乙方在运输经营过程中发生各种变故,无力支付由乙方支付的各种费用时,乙方有权要求返还甲方依法将合作经营车辆处置支付相关费用后的余款。
11、乙方在运输经营过程中发生各种变故,无力继续合作经营,有权提前2个月申请终止合作经营。
12、乙方经营期满后,及时交齐规定的各项上缴费额,交回线路标志牌,办好车辆过户手续后,有权要求甲方结清运输费用,退回所交的各项保证金。
13、合作经营期满,甲方对班线仍继续采用合作经营的方式经营时,乙方在同等的条件下享有优先权。
四、甲方的义务。
1、甲方要在本协议签订前完善经营线路许可手续,确保线路的合法有效。
2、车辆投入运行前,甲方必须落实乙方经营车辆的起讫客运站点,保证乙方车辆正常进站营运。
3、甲方应加强内部管理,尽可能为乙方提供良好的服务,维护乙方合法经营权利和经济利益。
4、甲方必须完善安全管理办法,定期组织安全学习,加强对乙方驾驶员和车辆技术状况的日常监管。
5、若乙方属于甲方的职工,甲方应按国家规定,落实劳动保障政策。
6、甲方应保障乙方在合作经营期间享有的政治权利。
7、甲方有义务协助乙方办理各种行车证件,各种规费解缴、组织乙方车辆年检,道路运输证审验,协助处理运输经营中的行车事故,商务事故及事故投保索赔工作。
8、甲方有义务为乙方经营收入定期办理统计、对帐,兑现合法结算单。
9、乙方在运输经营过程中发生各种变故,无力继续合作经营,提前2个月申请终止合作经营,结清乙方应负担的各种费用后,甲方应将车辆产权归还乙方并及时协助乙方办理车辆转出手续。
五、乙方的义务。
1、乙方取得合作经营权后,必须在一个月内办完购车、办证等营运手续,预先交纳上线第一个季度营运代收代缴费用及支付给甲方合作经营的固定收益。
2、乙方取得合作经营权后必须交纳
元经营保证金;乙方车辆办理入户前,缴纳
元安全互助金。
3、乙方在合作经营中,必须交纳的费用。
1)、合作经营管理服务费每月每车
元或每月每座
元,按季度缴纳,签定合同时一次性缴齐全年管理费用的,优惠2个月。2)、代收代缴费用每月
元;
3)、车辆站务费
元;
4、乙方经营车辆必须按甲方规定的行驶路线、指定站点运行,自觉遵守企业制订的各项规章制度以及甲方同客运站签订的各项协议规定。否则,造成损失一切由乙方负责。
5、乙方签订协议后必须严格遵守国家以及相关部门颁发的法律、法规、规章等规定,自觉维护企业信誉。经营期间,乙方经营责任自负、经营成本自理、经营收益自得、经营风险自担,并承担相应经济、民事等法律责任和义务。
6、乙方在经营中必须严格使用法定票据,执行甲方按规定确定的票价,不得擅自提高或降低票价,凡擅自涨价,被价格行政管理部门处罚的,一切后果由乙方承担。
7、乙方必须按合作经营班线,正班、正点运营,不得擅自压班、压点、延伸、缩短、改线、无故停班,不得站外揽客,不得自行组织加班、包车。
8、乙方驾驶员必须自觉遵守道路交通安全、道路运输管理等有关法律、法规及规定,服从行政执法人员的指挥、管理,杜绝强行超车,酒后驾车、疲劳开车,不得超速、超载等违章行为。
9、乙方签订合作经营协议前,必须由甲方统一办理以下保险手续。①、第三者责任险
②、车辆损失险
③、不计免赔特约
④、旅客意外伤害险、承运人责任险、交强险等法定保险,合计:
⑤、特大行车安全事故风险基金,按客车每车每年
。以上保险费用由乙方承担。
10、为确保运输安全、规范服务,车辆必须安装GPS监控系统或视频监控系统。
11、乙方在经营期间,因班线、班点出现矛盾,应当通过正常渠道,逐级反映,不得采取越级或过激违规行为。
12、乙方必须自觉参加甲方组织的政治学习和安全学习,自觉参加甲方组织的各项安全管理活动。
13、乙方在经营期间必须保证车辆设备齐全、技术状况良好,定期参加各级保养,落实“三检”制度。
14、乙方经营需聘用的驾驶员,必须证照齐全,诚信考核必须达到AA级以上,并经甲方考核合格,领取甲方核发的“准驾证”后方可上车驾驶。不经甲方同意,擅自聘用驾驶员,甲方将对乙方处以2000元以上的处罚。
15、乙方在经营期间,发生交通事故不及时报告公司,依保险公司理赔为依据,按每次事故罚款200元一2000元。
16、在抢险救灾或执行政治任务中,乙方必须无条件服从甲方的安排和车辆调度。
六、协议的变更、中止、终止、解除。
有下列情况之一者,致使本协议无法履行时,允许变更、中止、终止或解除。
1、乙方取得合作经营权后三个月不上线营运的,按自行弃权处理,本协议自动解除。乙方所交经营保证金不予退还;
2、本协议与国家的政策、法规精神不相符时,此协议中止;
3、乙方在经营期间行车事故导致车辆报废,或乙方严重违法、违纪受到法律制裁,无法继续经营的,此协议终止;
4、乙方拖欠甲方协议规定的各种费用达两个月以上的,甲方有权中止协议;
5、需更新车辆或变更班线的,经甲方同意后此协议终止;
6、乙方违反协议规定,擅自停班、停运、阻碍站场正常经营秩序,经劝导不听并造成极坏社会影响的,甲方有权终止协议,并追究乙方造成的经济损失。
七、违约责任
1、本协议经双方签定后即生效,双方必须认真履行。
2、甲方违反协议条款,乙方有权追究甲方责任。
3、乙方违反协议条款,甲方有权追究乙方责任。
4、其它约定:。
八、附则
1、本协议其他未尽事宜,经甲、乙双方共同协商达成共识,再做补充。
2、协议正常履行到期后,甲方有权对该班线重新确定以后的经营方式。若乙方没有取得合作经营权,合作经营车辆由乙方自行处置,车辆残值归乙方所有,甲方不承担任何责任。
3、本协议在履行中若发生争议的,经双方协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。
4、本协议正本一式四份。甲乙双方各执一份,报上级主管部门存档一份,执行单位一份。
甲
方:
乙方姓名:
甲方代表人:
身份证号:
【甲方总包安全管理协议】推荐阅读:
总包对分包的安全协议11-11
甲指分包与工程总包安全管理协议书11-07
甲方分包工程管理协议09-22
甲方分包临时用电管理协议书08-11
总包管理08-19
总包分包管理方案10-12
总包工程资料管理措施05-10
总包工程的项目管理08-14
沼气项目总包管理制度05-17