建设项目bt补充协议

建设项目bt补充协议（精选10篇）

建设项目bt补充协议 篇1

黔西县黔洪路道路改造工程

BT模式投资建设合同补充协议

甲方：黔西县城市建设投资发展有限责任公司

乙方：贵州淇玲交通建筑工程有限公司

协议事由：

黔西县城市建设投资发展有限责任公司（以下简称甲方）与贵州淇玲交通建筑工程有限公司（以下简称乙方）签订关于《黔西县黔洪路道路改造工程BT模式投资建设的合同》为根据。该项目于2011年2月16日正式开工建设，封闭施工。在实施该项工程中，由于该项目边设计边施工，甲方提供的施工设计文件与实际施工中情况不符，且施工现场实际情况变化较大。甲方提供的施工设计图文件不能包含工程全部内容，合同总价不明，不能及时完善合同清单，直至4月份甲方才提供相对完整的施工图纸文件。

综上，为了该项目的顺利实施，经甲乙双方协商，订立该合同的补充协议。补充协议作为合同的补充文件，与该合同具有共同的法律责任。双方承诺共同履行遵守。

一、决算总价：乙方根据现场签证及工程变更，竣工图纸文件明确的工程量进行决算。经丙方、监理单位和跟踪审计单位审核后报黔西县审计局审计，以审计确认的造价作为该项工程的决算总额。

二、计价方式：按照贵州省五部计价定额（2004版）《贵州省建设厅关于贵州省2004版五部计价定额有关问题进行第二次综合解释的通知》黔建施通[2008]297号文件执行定额取费。

三、其他依据该合同条款执行。

四、经甲乙两方代表人或其授权代表人签字，双方盖章后生效。合同约定事项完毕后失效。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：（盖章）

代表：

地址：

时间： 甲方：（盖章）代表： 地址： 时间：

“建设施工合同”补充协议 篇2

“建设施工合同”的补充协议书

发包方：房地产有限公司（以下简称甲方）

承包方：工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合甲方建设的“24-25-27A-27B-35楼及地下室”项目工程实际情况，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲乙双方友好协商，现就“24-25-27A-27B-35楼及人防地下室”项目的工程承包事宜，达成如下补充条款，以便双方共同遵守。本补充合同为双方自愿达成，不需经漳州市建设局和市工商局鉴证，为有效合同。甲乙双方签订的《建设工程施工承包合同》作为履约合同的依据。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程内容：

3、工程地点：

二、承包范围：

1、土建、水电、消防、二次装修、室外景观及室外总体管道工程（甲供材料及由专业部门施工除外：电信、有线电视、自来水、永久性供电）；

2、电信、有线电视、自来水、永久性供电、电梯等专业施工项目由甲方另行分包，乙方除向分包单位收取工程总额2%的配合费外,不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用（若自来水、永久性供电等项目由自来水公司、供电局指定公司施工，乙方亦不得向甲方收取分包管理费用以及其他费用），但乙方不承担因分包工程安全、质量问题引起的经济方面的责任。各分包单位水电费自负。

三、工程保证金:

四、施工工期：自年月日开始，自施工之日起至竣工验收合格为个

日历天。双方协商而定。

五、建安工程取费标准及结算方式：

1工程量按实计算：

工程量根据竣工图纸、设计变更、会审纪要、甲方变更通知单、现场签证等文件按实计算

2、定额套用：

2.1《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）

2.2《福建省建筑装饰工程消耗量预算定额》（FJYD-201-2005）

2.3《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002年版）

2.4《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401-2005）

2.5《福建省园林绿化工程消耗量定额》（FJYD-501-2005）

2.6闽建筑[2004]12号文、闽建筑[2005]24号文、闽建筑[2006]36号文。

2.7《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版、并执行建筑[2005]15号文、闽建

筑[2010]27号文、闽建筑[2010]39号文、闽建筑[2010]43号文、闽建筑[2011]6

号文。

2.8费率按2005年取费标准及调整文件进行计取。

.2.9本期工程合同内施工期范围与上述定额相配套的各种政策性调整文件均为本期工程计价按实结算的调整依据。

3、材料价格

3.1钢筋、水泥、商品砼牌由甲方确定品牌，价格根据各幢单体主体工程施工期间相应的《漳州工程造价月份信息》算术平均值，作为该栋号楼的钢筋、水泥、商品砼结算价。砖、石、砂按市场同期的《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认，机械台班单价按《2011年第二季度福建省机械台班单价》执行。

3.2建筑装饰工程的涂料、饰面材料、特殊贵重材料、防火防盗门、卷帘门、幕墙、半成品门窗等材料的型号、规格、品牌、厂家由甲方确认，价格在甲方确认的价格上浮

8%作为主材结算价。

3.3安装工程主材及辅材按《漳州工程造价月份信息》算术平均值价格定价确认。其中配电箱、电线电缆、阀门、洁具、给排水管等型号、规格、品牌、厂家由甲方确认三个品牌以上进行采购。信息价无主材价格由甲乙双方经市场询价后确认。

3.4其他未定价材料价格套用施工期相应的《漳州工程造价信息》发布的当期的建

设工程材料综合信息价，信息价未列的材料由甲乙双方经市场询价后确认。

4、取费标准：

4.1工程类别按规定取费

4.2劳动保险费需合同签订时提供劳保核定卡，计费按劳保核定卡降一级计取。文明施工费按相关规定计取

4.3税金按当地规定计取

5、乙方负责办理乙方企业管理下的劳动保险并承担保险费用，乙方承担施工期间的施工场地交通、环卫、环保等所有施工管理手续。

6、施工过程中确认有效的设计变更、签证、监理等文件。

7、结算方法：

工程按上述约定方法结算，结算价款按工程总造价下浮3%，但由甲乙双方定价材料及甲供材料、签证部分，在结算时不再下浮。

五、进度款支付及结算：

1、工程施工按施工进度付款进行；

2、乙方施工至地下室±0.00浇捣结束，甲方退还工程押金人民币 伍佰万元整。

3、乙方施工至主体四层后，甲方退还剩余工程保证金同时开始工程量进度审核，乙方完成主体四层后十天内并支付至已完成工程进度的80%支付给乙方。

4、以后均按月完成工程总量 80% 支付.5、乙方应在每月25日前报送月进度完成量和次月进度报表，甲方应在次月5个工作日内审核完并按规定支付工程进度款。

6、单项工程验收合格后14天内甲方支付至总造价的85%，其余款项待竣工结算（审核期为3个月），审核完14天内应付至总造价的97%，留3%作为工程保修金，待保修期满（土建1年，水电2年，防水5年）后按各分部的保修期分期分批返还，保修金返还后，在《建设工程质量管理条例》及有关规定范围内的保修内容，乙方仍需负责保修。

7、如乙方原因当月完成工程量未达到甲乙双方审批后的施工组织设计中的施工计划进度时，该月进度款60%予拨付，次月完成工程量符合施工进度要求，则上月余下工程款待下月拔付时一并支付施工进度款。

六、违约责任：

1、甲方应按上述条款对乙方进行负责，若甲方未按约定支付建筑工程进度款，应付款部分按2%月利息给乙方，工期顺延。

2、乙方应按上述条款对甲方进行负责，若乙方未按期完成，造成甲方实际经济损失，造成损失部分按2%月利息给甲方，工期顺延。

3、乙方承包的工程若遇自然灾害和政策及政府指令性停工的情况下，该工程相应顺延工期，但必须以申请报告为准。

4、为保证乙方垫资款的安全，甲方愿意将工程在建项目的楼盘以开盘评估价的八点五折抵押给乙方，作为工程款保证款，但甲方必须办理相关抵押手续。

七、工程质量：按审查批准的设计施工图纸及相关技术规范、验收评定标准、质量等级要求为：合格。

八、施工管理：

1、乙方驻现场代表：，乙方不得将工程转包，若发生转包，甲方有权终止乙方承包权，乙方并支付违约金。

2、乙方在约定的期内如不能按期竣工，延期在十五天之内，每天按人民币叁仟元支付给甲方违约金在工程结算中扣除。若甲方原因造成拖延工期，同样按此规定时宜行赔偿。若因拖欠工程款造成停工的，甲方应负责赔偿停工期间的所有损失。

3、乙方负责协商承包范围外另行甲专业施工队伍分包的项目施工管理工作，确保

工程进度和质量，承担总承包责任，但不承担分包工程安全、质量问题引起的经济方面责任。因分包方原因影响工期，甲方将实事求是进行签证确认，同时将总工期顺延。

4、甲方负责办理施工许可证，乙方负责协助提供相关报建所需手续，非甲方原因施工许可证未能及时办理，工期不予顺延。

5、竣工验收后30天，乙方提交给甲方完整竣工图6套、竣工内业资料1 份，并提供相关专业资料。甲方办理该项目工程的有关备案工作。（以当地政府要求为准）

6、若连续停水、停电累计超过8小时，或中雨以上造成不能施工的，工期顺延，但须甲方按实进行签证确认，不计窝工费。

7、乙方在施工过程中，应严格控制质量和工期，必须编制详细的施工网络和进度计划，在每周监理例会上，乙方应报本周完成工作情况，并报下周工作计划。乙方在每月25日报送月度进度款时，甲方和监理要根据施工图纸和规范、验收标准等检查当月工程质量，乙方应予整改，整改合格后方予拨付进度款。

8、乙方在施工中未能达到当月计划的进度时必须采取有效措施，在下个月补上不能延误整体进度计划。

9、所有材料、设备须具有出厂合格证，进场必须报请监理、甲方现场验收（批号、数量、规格等），未经报验的材料，甲方及监理有权制止使用：如造成工期及其它损失，责任应由乙方承担。报验材料进场后，应按有关规定送检，试验报告合格并送甲方工程部或监理单位备案后方能使用。

10、在施工过程中如有变更，须经甲方签定、盖章确认后生效，未经甲方确认的变更，甲方对其产生的费用不予认可。

11、在施工过程中，因乙方原因（如工程停工或大面积返工等）导致严重影响工程进度及形象，甲方有权单方面终止合同，乙方应无条件退场，并赔偿甲由此引起的相关经济损失。

12、甲方只与乙方派驻现场的委托代理人产生工作关系。

八、本补充协议书内容与《建设工程施工承包合同》有抵触的，以本补充协议书为准，本补充协议书与《建设工程施工承包合同》具有同等法律效力。

九、本补充协议书由甲、乙双方法定代表人及委托代理人签定后，加盖双方公章，乙方缴清工程保证金后生效，工程竣工结束工程款付清后终止。

十、本补充协议书一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（以下空白）

甲方（公章）：

法定代表人：

乙方（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

房地产有限公司 建设工程有限公司 签约时间:

建设工程施工补充协议 篇3

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称甲方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程

2、工程地点：xx市区

3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工

4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工

6、工程承包方式：包工包料

7、甲方指派 为工程现场负责人

乙方指派 为工程现场负责人

二、工程质量等级：

按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。

三、工程施工工期：

1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

2、工程开工日期：2011年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

四、竣工验收：

xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。

五、决算依据：

1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。

2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。

4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）

5、劳保费用按承包施工公司类别计取。（详见附件：劳保核定卡计取）

6、工程结算总价款不下浮。

7、因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算。

8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

六、工程款支付方式：

1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5% ～10%。进度款按每月25日上报工程量，甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

3、甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清。

七、工程履约保证金：本工程的合同履约保证金(人民帀)壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

八、其他事项：

1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担。

2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担。

3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所(包括水.电.道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等)并承担其费用。

4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行。

6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有xx市xx区人民法院提起诉讼。

7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

8、施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）。

九、由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿。

十、甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责。

十一、本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托签约代表人： 委托签约代表：

建设工程补充协议书 篇4

发包人：长沙矿冶研究院（以下简称甲方）

承包人：长沙岳麓山建筑工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，为了依法维护甲乙双方的合法权益，现就长沙矿冶研究院“国家重点实验室（深海矿产资源开发利用技术）工程”补充设计所增加的工程施工承、发包事项，经甲乙双方协商一致，特签订本建设工程施工承包补充协议书。

１、工程名称：长沙矿冶研究院国家重点实验室（深海矿产资源开发利用技术）工程补充设计所增加的工程。

２、工程地点：长沙矿冶研究院内。

３、工程承包范围及内容：

3.1 整体工程范围内建筑物和构筑物拆除工程（工程内容：人工拆除；装车外运建筑垃圾运距15KM）。

3.2 补充设计“边坡支护工程”（工程内容：人-机挖、外运土方运距15KM；锚喷支护）。

3.3 补充设计“深井深基坑支护工程”（工程内容：人工挖孔桩；钻孔钢柱桩；钢筋砼支梁；锚索制安；深井砼井壁；池底抗浮锚杆制安;深基坑降水排水;土方装车外运运距15KM）。

3.4 挡土墙增加工程（工程内容：人－机挖、外运土方运距15KM；

毛石挡土墙砌筑；防撞墙及栏杆）。

3.5 设计变更“实验车道路工程”（工程内容：人－机挖、外运土方运距15KM；砼道路；泥结石实验车道路及配套管网变更）。

3.6 补充设计“钢板和橡胶止水带”工程（工程内容：制作与安装）。

3.7 水电安装增加工程（工程内容：制作、安装及配套工程；水泵配套管制安）。

3.8 不可预见增加费（工程内容：本协议书增加工程累计总金额的10%）。

４、工程承包方式：包工包料，按工程量清单计价（经甲方确认）总价包干。

５、协议价款：本补充协议书中所列工程采用可调价合同方式。协议暂定总金额为：叁佰捌拾贰万伍仟陆佰零贰元整（￥3825602.00元）。

６、清单编制：以设计图示及签证确认为依据，仍按本工程主体工程招投标中相关规则执行。其中：计价作如下调整。

6.1 人工工日单价计取：设计新增加（原主合同范围外）的工程，清单综合单价中人工工日单价按68元/工日计取。设计变更（原主合同范围内）的工程，清单综合单价中人工工日单价按64元/工日计取。

6.2 材料价计取：原则上均按2010年《长沙建设造价》第4期价格执行（其中：经签证确认价，按其确认价执行）。《长沙建设造价》中没有的按同期实际市场价执行（市场确认价：由乙方提出，经甲方确认）。

6.3 签证独立计时工按80元／工日计取（不含规费和税金）。

７、协议价款支付：

7.1 在本补充协议书经甲乙双方签章后，自签章之日起满7天（日历天）后，在7日（日历天）内，按本协议约定总金额的30%支付工程款。金额为：3825602.00*30%＝1147680.60元。

7.2 工程竣工验收合格后，在15日（日历天）内，按本协议约定总金额的40%支付工程款。金额为：3825602.00*40%＝1530240.80元。

7.3 工程余款待竣工结算后一并支付。

８、其他：

8.1 本补充协议书与“长沙研究院国家重点实验室（深海矿产资源开 发利用技术）工程的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。

8.2 凡本补充协议书中末作明确约定的条款，其《建设工程合同》中相关条款（协议书、专用条款、通用条款）适应本协议书；凡本补充协议书中已作明确约定的条款，如与《建设工程施工合同》中相关条款（协议书、专用条款、通用条款）约定不一致时，均以本补充协议书中明确约定为准。

8.3 本补充协议书一式肆份,甲乙双方各执贰份。

8.4 本补充协议书自双方签章之日起生效。

发包人:长沙矿冶研究院承包人:长沙市岳麓山建筑工程公司（公章）（公章）

法定代表人：法定代表人:

委托代理人(签名)委托代理人(签名)

开户银行:长沙市工行左垅支行 开户银行:上海浦东发展银行五一路支行 帐号: 19010***276帐号: 66070***3

xxx建设工程补充协议(修) 篇5

发包人：xxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包人：xxx建设工程有限公司（以下简称乙方）

2015年3月，甲乙双方就“xxx工程施工”一事签订《建设工程施工合同》，现就合同约定中的部分条款进行补充或澄清。

1、关于材料供应：原则上全部材料由乙方供应，钢材、商品混凝土如甲方供应的时，应在该项材料使用15天前提出供货要求，甲方供应材料质量由甲方负责质量保证，乙方负责检验批报检与检验费用。乙方对不合格材料必须拒绝验收，甲供材料由甲方办理调拨手续，由乙方负责保管，如有损坏与遗失均由乙方负责赔偿。

2、甲供材料价格扣回：施工期抵工程款计算办法，本期应付工程款－∑按当期各类材料供货数量*施工单位当期各类材料结算价格；最后结算中扣回，扣除总费用=∑当期各类材料实际使用数量（含定额损耗量）*施工单位各类材料当期结算价格－当期各类材料保管费用、加工费用及损耗（此部分损耗量＝定额损耗量－实际损耗量）。

3、材料价格调差范围：三大材、二类地方材料均可进行材料调差，原则上，《株洲市建设工程造价信息》中以红头文件发布的材料均可进入调差范围，所有装饰工程中的各类板材、墙面砖、地面砖、大理石均需进行价格认定，除此之外，分部分项工程中，某项材料用量特别大需进行调差的，应事先报甲方进行调查核实。施工用水用电不进行调差，使用数量由施工方挂表按实计算，价格按当地实收价格计算。

4、材料价格调差办法：以株洲县定额站发布价格信息为准，需调差的项目，可由甲方有关人员进行核实并经双方共同确认，乙方提 供厂家（或供应商）到工地开票价格（含采保费、运输费、运杂费、上车费、下车费等所有费用一次性包干价格）。此价格每两个月核定一次，采购保管费计算按国家有关办法计算，原则上甲方没有提出需进行价格确认的材料按《株洲县定额站发布的造价信息》的预算价格执行。

5、钢筋连接实际采用电渣压力焊或锥形套筒丝接时，费用不予以增加，原预算中采用搭接长度也不扣除。

6、人工与材料价格调差均不进入取费基数，仅可计算税金，所有独立费项目，除注明含税金者外，一律仅可计取税金，不再计取其它任何费用。

①签证人工工资按150元/工日计算进入独立费。

②仿瓷、阳台钢管扶手型栏杆、阳台型钢栏杆，可双方协商价格按独立费进入预算。

7、工程量计算时，若发现预算中出现漏项，工程量计算偏差，以及工程及施工工序变更引起工程量的增减时，应按承包人在履行合同义务过程中完成的工程量计算，漏项项目计价原则按施工合同与本补充协议。根据该项目合同的特殊性，主体完工、且完成合同总工程量的80%时，甲方应相应调整付款比例。

8、经双方协商，给排水工程（暂仅施工室内部分、室外部分另行协商）、电气照明工程（含全部防雷接地、从电表箱出线至住户全部工程，地下室桥架、地下室至各栋垂直桥架、专变至各风机、水泵、电梯预埋管，弱电预埋、室外照明与动力另行协商）甲方委托乙方施工，结算办法：工程量按实计算，定额套用2014年《湖南省安装工程消耗量标准》，不计取任何管理费，不再下浮，仅计算营业税金。工程款支付参考建筑主体支付节点，由乙方提出进度预算，甲方审核后进行支付，不管将来电线、电缆施工是否由乙方施工，乙方均有义务确保预埋管、桥架可正常使用，否则返工造成的损失由乙方自行负担。电气工程中桥架、电线、电缆、配电箱、排风扇、开关、插座、灯具、防雷总等电位箱、各卫生间分等电位箱、镀锌接地或防雷线材、穿线管、接线盒，给排水工程中各类卫生器具及配件、排水管及配件、阀门、镀锌钢管、支架型钢、给水管材及配件、排污泵均由双方看货询价后进行价格认定，结算时按信息价格红头文件的参考价计算，信息价格表没有的按协商价格计算。

9、无负压供水装置（含水泵与配电柜整套装置）、消防泵（含消防栓泵与喷淋泵及其配套配电柜）、防排烟风机、电梯安装、可视对讲等均不在水电施工范围，甲方已另行分包。

10、以上协议条款，系甲乙双方本着友好沟通原则共同议定的结果，经双方代表签字、盖章后，即产生对等的法律效力。

11、本协议仅增加上述条款，原合同其他条款均不变，双方仍按原合同条款履行。

12、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方代表签字后生效。

Xxx房地产开发有限公司xxx建设工程有限公司

（代表签字）（代表签字）

建设工程施工合同补充协议书 篇6

乙方:****

经甲乙双方协商,甲方将**小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

二、开竣工时间:开工:****年**月**日

竣工:****年**月**日施工合同补充协议三、工程内容及造价:

基础工程及地下室:******元

阁楼:******元

平房车库:******元

化粪池:******元(包括池外管道项目)

合计人民币:******(******元)

四、工程质量等级:合格。

五、付款方式:甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

六、承包范围、土建、电气、水暖。

七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

九、未尽事宜,双方协商解决。

此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方负责人:

乙方负责人:

建设项目bt补充协议 篇7

甲方：泉州鸿利印刷材料贸易有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方就《劳动合同书》中未尽的事宜在双方协商一致、平等自愿的基础上达成并同意签订如下协议：

一、乙方的薪资构成为：总工资=基本工资+销售提成，基本工资为1150元/月，销售提成的计算方式为：销售提成=（台（套）设备毛利润－直接销售成本）×50%。

二、甲方以货币形式按月于薪资发放日发放乙方的基本工资，乙方的基本薪资计发形式按照甲方单位的薪资标准执行；乙方应得的销售提成分为两部分计发，每月随基本薪资一起发放应得销售提成总额的50%，剩余的50%于年度工作结束结算完毕后一并发放。如乙方未能按照所销售设备的《购销合同》规定期限和条件按时回收设备款的，则乙方的销售提成标准将根据不同的回款时间阶段以不同的标准计算，如下：

（一）、乙方如延迟1个月收回设备销售款，按额定销售提成的40%计给；计算公式为：销售提成=（台（套）设备毛利润－直接销售成本）×50%×40%；

（二）、乙方如延迟1个月以上4个月以内收回设备销售款，按额定销售提成的30%计给；计算公式为：销售提成=（台（套）设备毛利润－直接销售成本）×50%×30%；

（三）、乙方如延迟4个月以上收回设备销售款，按额定销售提成的20%计给；计算公式为：销售提成=（台（套）设备毛利润－直接销售成本）×50%×20%；

（四）、乙方每单次台（套）销售提成最高限额为人民币壹万圆（￥10,000）。

三、如乙方在合同期内单方面违约或存在严重损害甲方利益或 1

声誉的行为，乙方预留在甲方的50%三包外维修提成部分，甲方有权予以取消或暂不发放。

四、乙方应服从甲方的工作安排调度，并按甲方要求的工作质量、时间及时完成工作任务，否则甲方有权按照甲方的相关规章制度给予处罚。

五、本补充协议一式两份，作为《劳动合同书》的补充附件，经甲、乙双方签字盖章后正式生效，与《劳动合同书》具有同等法律效力；原签订的《劳动合同》或《劳动协议书》等一切相关的劳动关系文件，从本《劳动合同》（含协议）签订生效之日起即行作废均以本合同为准。

甲方：乙方：

土地转让协议补充协议 篇8

经双方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实、信用的原则，就*************

转让事宜达成如下补充协议。

甲方：即土地转让方（以下简称甲方）

身份证号：。

乙方：即土地受让方（以下简称乙方）。

身份证号：。

一、甲方于***年*月**日将《中华人民共和国国有土地使用证》和国有土地使用权出让合同（合同号：****号）交给乙方。

二、土地使用证终止日期，按甲方交给乙方的土地使用证确定的日期的土地出让合同中规定的相关条款执行。

三、土地使用面积，因甲方是企业改制产物，由于历史原因，甲方实际地亩面积与产权证登记面积有一定出入（出入不得超出总地亩面积的*%），具体面积界定按土地使用证标定的宗地图执行。

四、甲方***整体出让价为____万元。

五、甲方**区内各类房舍及土地附属设备按签字协议之日的现状移交（附清单）。

六、甲方农场区内有****亩退耕还林指标，因企业改制按县委企改领导小组决定，甲方承包了企业改制前的经营人（）的经营权，甲方和县林业局没有直接签订退耕还林项目合同，也就没有退耕还林的各项产权证，甲方与退耕还林承包经营人承包合同在***年底全部到期。如需办理林产权证由乙方和县林业局协商解决。

七、甲方农场区所有已修建的房舍均无房屋产权证，如政策许可，日后由乙

自己申办。

八、乙方承担自收到甲方土地使用证之日至本协议生效日期间以及以后在办理各类经营证件中所发生的各项费用和各类名义的借款，甲方不承担任何法律经济连带责任，甲方在此之前向乙方所签发的数份委托授权书作废。

九、本协议生效后，乙方在日内，以现金向甲方缴付出让总金额的10%作为履行协议的订金*****万元，乙方应在本协议生效后日内一次性用现金或支票支付全部土地出让金，逾期未履约协议，甲方有权解除协议并终止土地使用权转让，所支付定金作为违约赔偿。

十、乙方在支付完土地使用权出让金后，甲方向乙方出具收款收条，并按乙方安排的时间办理《国有土地使用证》过户手续，过户手续费用由乙方承担。

十一、在本协议签定日之前出售方所产生的所有债权债务均由甲方承担。

十二、自***年*月至****年*月期间，在办理************相关事宜时所产生的费用（附清单）均由甲方承担。

十三、本协议未尽事宜双方协商解决。

十四、本协议一式二份，双方各执一份。

十五、本协议签字地点：。

甲方代表：乙方代表：

房屋租赁协议的补充协议 篇9

甲方：

乙方：

甲乙双方于2011年8月16日签订的房屋租赁协议（合同编号2013-5-01），现根据实际情况做以下补充：

一、租赁期限：

租赁期限依照原协议继续顺延，租期从2015年2月19日起至2016年2月19日，再次续租一年。

合同期满后，如甲方仍继续出租房屋，乙方在同等条件下拥有优先承租权。

租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到新的房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。

二、租金、交纳期限和交纳方式：

甲乙双方议定年租金14400元，计人民币（大写）壹万肆仟肆佰元整。付款方式为半年付，签订完此补充协议后，乙方向甲方先付7200元，半年租赁期到期前15天将后半年租金交纳给甲方，先付后用。

三、其他条款：

1、房屋租赁押金、房屋原有家具、水、电储备金等物品事宜仍按原租赁合同执行，继续有效。

2、房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任；

3、因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任；

4、甲方因其他原因确实需要收回出租房屋的。

因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。

5、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解，调解无效时，可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院起诉。

四、本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商。

本合同一式2份，甲乙双方各执1份。从签字之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

建设项目bt补充协议 篇10

停止经营性项目国有土地使用权协议出让补充规定的通知

各区、县人民政府，市政府各委、办、局，各市属机构：

经市政府同意，现将市国土房管局、市发展改革委、市规划委、市建委和市监察局等部门制订的《关于停止经营性项目国有土地使用权协议出让的补充规定》转发给你们，请认真贯彻执行。

二00四年一月三十一日 关于停止经营性项目国有土地使用权协议出让的补充规定

（市国土房管局、市发展改革委、市规划委、市建委、市监察局 二00四年一月十七日）

为加强本市国有土地使用权出让管理，进一步贯彻落实《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部令第21号），现对《北京市人民政府办公厅转发市国土房管局等部门关于停止经营性项目国有土地使用权协议出让有关规定的通知》（京政办发〔2002〕33号，以下简称《规定》）在实施中的有关问题补充规定如下：

一、自2004年1月9日起，对《规定》第二条第五款规定的下列经营性用地，需要办理国有土地使用权出让的，均须通过招标、拍卖、挂牌方式在土地交易市场公开进行：

（一）绿化隔离地区建设项目用地；

（二）小城镇建设项目用地；

（三）开发带危改项目用地；

（四）国家级开发区和科技园区外非生产加工型一般性高科技项目用地。

对在2004年1月9日以前政府有关部门已经受理的上述四类项目，由市发展改革委会同市规划委、市建委、市国土房管局提出需要办理国有土地使用权出让的处理意见，并报市政府批准后执行。

二、下列情况在办理国有土地使用权出让时，均须通过招标、拍卖、挂牌方式在土地交易市场公开进行：

（一）除房改带危改项目外，利用划拨土地进行经营性开发建设的；

（二）改变用地使用性质，进行经营性开发建设的；

（三）基建项目转为开发项目的；

（四）项目主体发生变化的。

三、根据国家有关规定，本市国有土地使用权协议出让实行公示制度，具体办法另行规定。

四、市、区（县）发展改革、规划、国土房管、建设等行政主管部门要严格把关，对不符合协议出让条件的经营性用地，不得受理建设单位提出的立项、规划、用地、施工等申请。监察部门要加强对经营性用地的立项、规划、用地、施工等审批行为的监督检查，对违反规定进行审批的行政主管部门和有关责任人，按照有关规定严肃处理。

五、凡本市行政区域内国有土地使用权出让，均按本规定执行。