工期分析（共12篇）
工期分析 篇1
网络计划技术是利用网络图对项目的各项工作进度进行安排和控制，以保证实现预定目标的科学的计划管理技术。产生于20世纪50年代的关键路线法CPM (Critical Path Method)在世界各国的工程项目及生产中得到了广泛应用。[1]网络计划的工期优化，核心是对关键路线上关键工序的持续时间进行压缩，使计算工期小于或等于计划工期。压缩前，需要寻找出给定初始网络计划的关键路线，压缩后，网络计划可能出现新的关键路线。初始网络计划关键线路的寻找目前多用总时差为最小或为零的判别方法确定。乞建勋、张立辉等基于安全时差、节点时差、干扰时差提出利用前主链、后主链、特征路线、替代关键路线等定理，[2]寻找新的关键线路。[3]该方法涉及的概念、定理相当多，没有一定的理论基础则难以理解。基于此，本文在借鉴Dijkstra算法的基础上，提出一种便于直观理解和分析的方法。
1. 定义
设有一网络计划，源点编号1，终点编号n，中间节点编号为2, 3, 4，…，n-1。每个节点的P标号表示从源点到该节点的最长距离，则P (n)即为计算工期。Wij表示工序i—j的持续时间。λ(i)表示i获得P标号所使用的紧前节点编号。
2. 初始网络计划关键线路的判定
2.1 原理
如图1，对于j节点，其紧前节点a, b，…，s，其相应的P标号为P (a), P (b)，…，P (s)，则各路线最长距离的情况如下表。
由此，我们可得出从源点到节点j的最长距离为max{P (a)+Waj节，P点(bi)+Wbj，…，λP((is))+Wsj}，且取节得点最i大值时的路λ(线i)中j的紧前节点即为λ(j)。追溯λ值至源点1，即可得到从源点到节点j的最长2路线。165
2.3 步骤
(1)假定P (1)=0;
(3) 对于之后的节点j, 如果其所有的紧前节点都已获得P标号, 则该节点的P标号取max{紧前节点的P标号+相应的连接工序的持续时间}, 并且将取最大值时的紧前节点的编号赋值给λ (j) ;
(4)如此将所有节点进行P标号，算出P (n)，即为计算工期;
(5)关键路线的确定，从终点节点开始，寻找该节点λ值指向的前一个节点，直至源点，所形成的路线即为关键路线。
3. 压缩过程中新关键路线的判定
3.1 原理
在压缩过程中应遵守以下原则。(4)
(1)不能将关键工作压缩成非关键工作;
(2)在优化过程中出现多条关键线路时，必须压缩成同一数值。
根据上述压缩原则，若将关键工序i—j的持续时间压缩，则j节点的P标号必定改变，λ(j)也可能因此而增加新的节点，即从源点到j多了一条新的最长路线。而以P (j)为计算依据的节点的P标号也将会改变，λ指向的节点也可能有新增节点的情况。如此一直传递作用下去。
3.2 步骤
(1)在被压缩的关键工序i—j的可压缩范围内，若其压缩一个单位(天)时，λ(j)出现新增节点，则从源点至j节点又多了条最长路线，追溯该新增节点的λ值至源点即可得出该路线。不管λ(j)有没有出现新增节点都进行下一个检查步骤。
(2)检查j节点编号之后的节点，若某个节点k的λ值为j且k节点处于原关键路线上，则检查该节点λ的值有没有新增节点。若有，则追溯该新增节点的λ值至源点得出该路线。不管该步骤有没有出现新的路线，都进行下个步骤。
(3)重复(2)步骤，检查k之后的节点，m之后的节点……至终点。
(4)找出所有的新路线后，求出每条路线上工序的总共可压缩时间，1取—各…条—a路—j线总共可压缩时间的P最(a小)+值W。a j在这个最小值范围内，1将—工…序—b进—j一步压缩，然后重复(P2()b() 3+)W的bj检查步骤。
(5) 如此逐渐压缩至不能压缩为止。
4. 算例
4.1 初始网络计划关键线路的判定
算例见图2。P标号如图2中小方框，λ值如下表：
4.2 压缩及压缩过程中新关键路线的判定
关键路线上仍可压缩的工序为2—5和5—6。
将5—6工序压缩2天时，6节点P (6)=29，λ(6)新增节点为3，查λ值表可追溯得新增路线为1—2—3—6。
λ(7)=6，且7节点位于关键路线上。P (7)=32，λ(7)新增节点位5，查λ值表可追溯得新增路线为1—2—5—7。
此时可得新增关键路线：1—2—3—6—8—9, 1—2—3—6—7—8—9, 1—2—5—7—8—9。此时压缩情况如图3。
关键路线还可以压缩一天。将2—5, 3—6同时压缩一天，5节点λ(5)不产生新增节点。6、7、8、9节点λ值也未出现新增节点。故此压缩不出现新关键路线。最终压缩情况及关键路线如图4。
5.结语
本文研究了CPM网络计划工期优化时的初始网络计划关键线路的判定和压缩过程中新关键路线的判定问题，在借鉴Dijkstra算法提出了一种运用分析解决工期优化问题的方法。该方法不需要计算网络计划时间参数，省却了一半的计算量，也降低了理解难度，且简便易行。对于处在工程一线的管理人员，在手边没有计算机及相应的程序时，这种直观分析的方法尤为有帮助。
摘要：工期优化过程中主要问题是初始网络计划关键线路的判定及压缩过程中新关键路线的判定。本文针对现有方法计算量大、涉及概念多、理解不便的缺点, 在借鉴Dijkstra算法的基础上提出了一种新方法, 给出关键线路的判定和压缩过程中新关键路线判定的原理和步骤, 最后结合算例加以说明。
关键词：网络计划,工期优化,CPM
参考文献
[1]Avraham Shtub.Project segmentation-a tool for project management[J].International Journal of Project Management, 1997, 15, (1) :15-19.
[2]张立辉, 乞建勋.运用总时差求CPM网络中次关键路线的方法研究[J].运筹与管理, 2008, 17, (4) :79-83.
[3]张立辉, 乞建勋, 仲刚.CPM网络中关键工序被压缩情况下新关键路线规律研究[J].中国管理科学, 2008, 16:12-16.
[4]王卓甫, 谈飞, 张云宁, 欧阳红祥.工程项目管理理论、方法与应用[M].北京:中国水利水电出版社, 2007:80.
工期分析 篇2
1、施工企业管理水平，资质，业务能力。
2、场地较复杂、狭小，施工准备不充分，预防措施不得力，则会拖延工期，甚至酿成安全事故。
3、施工机械设备故障，引起停工。
4、受冬雨季的影响.可能雨天较多，产生雨天累计停工工时太多或雨期施工进度缓慢，而形成工期的拖延，或因雨季现场排水防洪涝难度大，施工道路条件差，影响材料构件的进场或水平运输受阻，而影响施工进度，或由于受冬期施工条件的限制，而使工程进度缓慢。
5、受停电、停水因素影响，造成工期延误。
6、施工管理人员或班组工人责任心不强，施工进度缓慢或受质量或安全事故的影响造成停工、返工、延误工期。
7、受外部因素影响，如材料、构件检测结果不能及时出来，造成停工待检；因噪声扰民造成周围居民投诉，而使夜间施工受到干扰。
8、受资金影响而使材料、构件不能按时进场，造成停工待料，影响施工进度。
9、因材料、构件未按计划进场，或进场后不能及时送检而造成如水泥、钢材等材质不明，影响下道工序的延期施工，或有关技术措施，技术数据不能及时拿出而影响下道工序开始时间迟后。
10、图纸会审深度不够，或设计变更较多，设计修改方案不能及时拿出影响施工进度，或地基勘察资料不准确，或出现其它不可预见因素而影响工期。
工期分析 篇3
关键词：工程成本 质量控制 工期优化 资源配置
1.引言
建设项目工期的长短，将直接影响投资效益的好坏。适当地缩短建设工期，对节约投资会起到一定的作用。与此同时，大多数工程项目在建设初期对工程的质量和成本控制得比较严，工程的质量目标和成本目标也基本能够实现，但这两个目标的实现往往是以进度目标为代价的。到了项目建设后期，由于前期工程建设进度的滞后，工期又成了最突出的问题。项目施工工期的确定问题尤为突出。它是导致工程项目进度、质量和成本失控及工程项目建设各方发生纠纷的重要原因，对建设项目的经济和社会效益有着不可忽视的影响。如何在控制质量和成本前提下，确定合理工期就显得尤为重要。
2.项目成本控制
2.1 项目成本控制内容
工程成本控制是指在项目形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在成本许可范围内，以保证成本目标的实现。成本控制是一个系统的过程，它包括三方面内容：费用变更控制、执行情况测量、补充计划编制。
2.2 项目成本控制的方法
（1）利用施工图预算进行控制
按照施工图预算，实行以收定制、量入为出是控制项目成本费用支出的有效方法。起具体做法包括：1）人工费控制。以施工图预算中的总用工量控制用工的数量，以施工图预算中的人工费单价、管理费及其他因素控制用工单价。项目经理部在签订劳务合同时，应使人工单价低于承包合同中的人工单价，余留部分可以用于定额外人工和关键工序的奖励支出等。2）材料费控制。以施工图预算分析、计算的材料消耗数量控制材料用量，并通过限额领料单加以落实；材料的价格应随行就市，并用材料预及价格控制其采购成本。3）构件加工费和分包工程费的控制。构件加工和分包工程费在工程造价中占有很大比重，应通过经济合同明确双方的权利和义务。
（2）利用施工预算进行控制
施工预算主要反映资源消耗数量，而资源消耗数量的货币表现就是成本费用。因此，施工预算属于控制工程项目成本的有效方法之一。其主要实施步骤为：1）项目开工前，根据设计图纸并结合施工方案和有关定额编制整个项目的施工预算，并作为指导施工、加强管理的依据。对施工过程中的工程变更，应对计划预算部门做出统一的调整。2）安排作业班组的任务时，必须签发施工任务单和限额领料单，并对其进行交底。3）施工过程中，作业班组应根据实际完成的工程量以及实际消耗的工、料情况做好原始记录，作为施工任务单和限额领料单结算的依据。4）任务完成后，根据回收的施工任务单和限额领料单进行结算，并按照结算内容支付的报酬。
（3）利用成本分析表进行控制
利用财务方法控制工程项目成本的成本分析表，要求准确、即使、简单明了。根据需要，其制表周期可以是日、周、月等。常用的成本分析表包括：月度直接成本分析表、月度间接成本分析表、最终成本控制报告表。
3.质量控制
3.1 项目质量控制
建设工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性总和。当然，它对工程不仅仅只有安全方面的要求，还有其他方面性能的要求，包括适用性、耐久性、可靠性、经济性、与环境的协调性等。
3.2 影响工程质量因素分析
（1）人员素质
人是生产经营活动的主体，也是工程项目建设的决策者、管理者、操作者，直接和间接地对规划、决策、勘察、设计和施工的质量产生影响，而规划是否合理、决策是否正确、设计是否符合所需要的质量功能、施工能否满足合同、规范、技术标准的需要等，都将对工程质量产生不同程度的影响，所以人员素质是影响工程质量的一个重要因素。因此，建筑行业实行经营资质管理和各类专业从业人员持证上岗制度是保证人员素质的重要管理措施。
（2）工程材料
工程材料泛指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的质条件，是工程质量的基础。工程材料选用是否合理、产品是否合格、材质是否经过检验、保管使用是否得当等等，都将直接影响建设工程的结构刚度和强度，影响工程外表及观感，影响工程的使用功能，影响工程的使用安全。
（3）机械设备
施工机具设备是施工生产的手段。机具设备对工程质量也有重要影响，工程用机具设备其产品质量优劣，直接影响工程使用功能质量。施工机具设备的类型是否符合工程施工特点，性能是否先进稳定，操作是否方便安全等，都将会影响工程项目的质量。
3.3 质量控制的方法
影响到一个工程质量的因素大致包括：设计、设备材料的质量、施工等几个方面，以下就各个方面的控制方法逐一进行探讨。
（1）从设计方面进行质量控制
设计是一个工程的基础，如果设计有缺陷或设计不完善对工程的质量、进度、投资都会造成直接影响，所以如何完善设计、解决设计中存在的问题是监理需要重点协调和解决的一个问题。
（2）从设备与材料方面进行质量控制
设备与材料的质量对一个工程质量的影响也是不容忽视的。工程材料、构配件和设备的进场报验及对其质量证明资料进行审核和见证取样抽检是监理工作中一个必不可少的程序和内容。
（3）从施工方面进行质量控制
施工是形成工程建设项目实体的阶段，也是形成最终产品质量的重要阶段。所以，施工阶段的质量控制，是工程建设项目质量控制的重点，也是施工阶段要合理完成的重要因素。
4.工期优化的方法
工期优化也称时间优化，就是当初始网络计划的计算工期大于要求工期时，通过压缩关键线路上工作的持续时间或调整工作关系，以满足工期要求的过程。
（1）找出网络计划中的关键线路，并求出计算工期。
（2）按照要求工期计算出应缩短的时间。
（3）根据下列诸因素选择应优先缩短持续时间的关键工作。（1）缩短持续时间对工程质量和施工安全影响不大的工作；（2）有充足储备资源的工作；（3）缩短持续时间所需增加的费用最小的工作。
（4）将应优先缩短的工作缩短至最短持续时间，并找出关键线路，若被压缩的工作变成了非关键工作，则应将持续时间适当延长至刚好回复为关键工作。
（5）重复上述过程直至满足工期要求或工期无法再缩短为止。
当采用上述分步驟和方法后，工期仍不能缩短至要求工期则应采用加快施工的技术、组织措施来调整原施工方案，重新编制进度计划。如果属于工期要求不合理，无法满足，应重新确定要求的工期目标。
5.结论
本文根据工期、成本、质量三大目标各自的特点，分别分析了成本控制和质量控制的理论和方法以及三者之间的关系，并具体说明质量、成本下的工期优化方法。
参考文献：
[1]刘尔烈、张艳梅.建筑施工项目进度、成本和质量目标的综合优化[J].天津理工学院学报，2001（17）：90-93.
[2]王淑云等.基于资源约束的扩张关键路线法研究.[J].管理工程学报.2006（2091）.
对装饰项目工期风险分析与控制 篇4
根据对装饰行业的深入了解发现, 造成装饰企业项目工期延误的原因其实是多方面的, 其中有装饰公司的原因, 比如一些小型装饰公司因设计施工力量有限, 施工队伍规模小, 技术力量薄弱, 人员不稳定, 装饰合同签订后才临时组织拼凑施工人员进行施工, 无法满足业主的急时需要, 最终造成工期延误;也有业主方面的原因, 如不按时付工程款, 不及时进行工程的阶段性验收及施工过程中变更设计、增加工程项目等都不同程度地造成了工程的延期;还有些时候造成工期延误是由于台风、暴雨等不可抗力因素导致无法施工而延误。
工期延误的原因是多方面的, 如果合同签订时, 双方当事人对这一问题约定不明, 合同履行过程中, 又缺乏相应的补救措施, 一旦发生工期纠纷引发诉讼, 装饰公司在没有足够证据证明造成工期延误的原因不在己方的情况下, 将在诉讼中处于不利地位, 甚至可能因此面临败诉的风险。为规避法律风险, 作为装饰企业, 在合同的签订和履行过程中, 应该注意些什么呢?笔者认为, 装饰企业可从合同签订和合同履行两个方面入手, 增强风险意识, 逐步防范和化解项目工期延误所产生的法律风险。
1. 合同签订阶段严把工期关
1.1 科学确定工期
1.1.1 准确核算工程量
工程量是确定装饰企业项目工期的基础和关键。施工合同中, 工期的确定应当以工程量为基础并适当考虑施工的技术难度以及企业的实际施工能力等相关因素。而工程量的计算是以相关的设计施工图纸和预算为依据的, 所以做好设计施工图纸和预算是科学确定工期的关键。如何才能做好预算和设计施工图纸呢?这就要求装饰企业设计及施工人员对装饰项目进行细致的勘查和测量, 充分了解和掌握施工现场的环境、房屋及相关建筑物的结构及施工难度等实际状况。在此基础上承包方根据发包人的需求进行设计和制定预算。
1.1.2 约定开工日及竣工日的确定方法
一项装饰工程的实际工期等于开工日至竣工日的总天数减去期间应当顺延的总天数, 如果该总天数超过约定工期的总天数, 工程工期即存在延误。有效防范和控制工期延误风险的一个重要方面就是准确把握开工日 (起算点) 和竣工日 (结算点) , 合理约定工期确定方法。
1.2 详细约定工期顺延的情形
造成工期延误的原因是多方面的, 责任也并不总是在承包方。因此对于承包方来讲, 所有非因承包人原因造成工期延误的情形, 都可作为工期顺延的情形, 在合同中进行约定。虽然, 采用列举式方法无法穷尽所有应顺延工期的情形, 不过, 尽量多地列举出顺延工期的情形, 再加上一个兜底条款, 也不失为一种好的选择。
1.3 合理约定工期延误的违约金
发包人为督促装饰工程项目保质保量的完成, 往往会在合同中对违约金作出明确的要求, 工期要求紧的发包人对违约金的要求尤其高。违约金的约定, 一方面, 可以起到督促承包人的作用;另一方面, 也有可能是发包人有意挖掘的合同陷阱。因为在实际施工中, 阻碍工程竣工的因素很多, 能否按期竣工的不确定性也很大。
如果发包人强烈坚持要求在合同中约定高额逾期竣工违约金, 作为装饰企业一方该怎么办呢?建议一方面, 应综合实际情况设定最高上限, 不能一味迁就, 如果风险过大, 应果断放弃签单;另一方面, 应尽可能约定对等的双方面的逾期竣工违约金, 如约定因发包人原因造成逾期竣工, 发包人也应向施工方支付同等数额的违约金;逾期竣工可能是装饰企业造成的, 也有可能是发包人造成的, 施工方支付逾期竣工违约金的前提应该为工程延期是由施工方所造成的, 同时约定对等的双方面逾期违约金既有利于督促发包人在施工过程中积极配合, 又能有效地防范风险, 保护自己。
2. 合同履行阶段强化工期管理
对于装饰项目施工合同工期延误的风险而言, 合同签订期间严把工期关侧重于风险的防范;而合同履行阶段强化工期管理则侧重于风险的控制。合同履行阶段强化工期管理防范误工风险主要应当从以下方面进行:
2.1 牢牢地树立工期意识
思想上高度重视, 项目经理要牢牢地树立工期意识。强调工期的重要性, 按时交工是合同的要求、效益的要求、甲方的要求和信誉的要求。按合同履约、按期交工是我们应履行的法定义务, 合同条款中对拖延的工期处罚往往很重, 不执行合同就要付出代价。而按期履约、缩短工期是施工项目管理中最大的节约。周转材租金的节约、机械设备的投入时间缩短、管理劳务费用的减少能有效降低施工成本。甲方将工期看得非常重, 我们如能早一天完工, 甲方就能早一天收回成本、获得更好的效益。我们施工方处于相对弱势地位, 若能按时或提前完工就能获得甲方和监理方的肯定, 在具体的工作和后期的定案及工程款的催要方面就会遇到较少的阻力, 同时为维系老客户、开拓新市场奠定良好基础。
2.2 选择具有实力的诚信合作伙伴
市场经济是诚信经济, 诚信是企业的无形资产, 是信誉和实力的象征。但是由于目前市场体系还未健全, 不诚信的行为大量存在, 这就构成了我们装饰企业的巨大障碍。我们选择甲方时会多方面考察, 进行风险评估, 然后确定是否与之合作, 力争和那些讲诚信、具有实力的建设单位合作, 只要把工程接到手, 就尽最大努力干好, 并牢牢地守住这方市场, 建立自己的根据地。同时, 劳务队伍及材料供应商的选择对于施工单位按时交工也起着重要作用。选择好的施工队伍能提供劳动力保证, 为保工期、保质量奠定劳动力基础;选择有实力、讲信誉的材料供应商为工期提供有力的物质保证, 在这方面的选择我们也非常慎重。当然, 合作伙伴是双向选择的, 作为施工方, 如果实力和诚信达不到对方要求, 也很难被好合作伙伴选中。
2.3 制定详细计划, 严格过程控制
在施工过程中, 切实制定施工网络图, 编制出季度、月、周进度计划, 并在计划编制过程中明确需要人员、机械, 需用物资进场时间, 以此作为过程工期控制目标。同时, 工期过程控制中应切实做好工期纠偏, 施工生产管理是动态管理, 存在大量不确定因素, 及时纠偏是过程控制不可或缺的组成部分。在每天班前会上布置一天的任务, 总结之前的经验教训。每周生产例会上明确下周工期控制目标, 检查上周完成情况, 根据完成情况确定人机材投入及赶工措施, 并建立工期管理实施台帐, 对每个节点目标进行动态控制。如因天气、材料不到位等原因, 及时通过加班加点等措施力争在下一个节点前完成。
2.4 遇到困难, 积极寻求解决方案, 维护自身的合法权益
在具体的施工工程中, 甲方的资金能否及时到位是影响工期的重要因素, 甲方可能由于多种原因, 没有按合同履行造成资金不到位, 是停工对抗、诉诸法律还是寻求其他解决办法。如果甲方诚信度较高, 只是暂时性困难, 资金不到位, 可以充分发挥自身能动性, 通过多种途径推动工程继续进行。如果甲方诚信度低、风险大, 就要积极收集影响工期的相关证据, 采取防范措施, 做到有理有据有节, 维护自身合法权益。
2.5 注意施工工地档案的管理
施工工地档案是装饰企业进行内部管理的重要资料文件, 同时也是企业进行维权诉讼的重要证据, 因此要妥善地加以存档和保管。这些资料主要包括, 施工合同、预算书、补充协议、设计施工图纸、增项单、变更单、延期单、工地照片、收款票据、往来函件、装修施工许可证、施工现场出入证、施工日志、材料采购凭证、邮寄回执、发包人材料进场时间表等。工地资料的原件要由专人进行保管和存放, 防止丢失。
工期分析 篇5
［关键词］电源电站；施工期；安全监测；缅甸
1工程概况
缅甸密松其培电源电站为引水式水电站，工程由重力式大坝、发电引水系统和电站厂房等组成。大坝正常蓄水位740m，最大坝高47.5m，坝址多年平均流量40.1m3/s，电站装机容量99MW。坝址区两岸山体宽厚，地形陡峻，坡度约30°～50°，左、右岸坡顶高程大于1000m，相对高差大于300m，呈“V”型河谷，大小冲沟发育。坝址区岩体受河流切割影响，卸荷裂隙发育，育有4处危岩体。导流洞布置在左岸，洞长264.42m，断面型式为城门洞形，断面尺寸为4m×5m（宽×高），主要为三类围岩。导流洞进口处育有2号危岩体。引水洞布置在左岸，洞长约11.22km，断面型式为马蹄形，断面尺寸4.15m×3.90m～5.3m×5.2m（高×宽），主要为三类围岩。本项目监测包括施工期安全监测和永久监测。施工期安全监测重点部位主要包括大坝边坡变形监测，导流洞、引水洞洞室收敛变形监测，导流洞进口2号危岩体收敛变形监测，具体监测项目及工程量见表1。
2监测仪器的埋设及监测方法
2.1大坝边坡变形监测仪器的埋设及监测方法
大坝左右岸边坡变形监测共埋设7个监测墩，J1-J4布置在右岸El.783，El.793，El.803，El.813m各级马道，J5-J7布置在左岸El.805，El.790，El.775m各级马道。JB1,JB2基准监测墩布置在管理营地及左岸上坝公路。平面控制基准点、工作基准点建造具有强制归心标盘的混凝土标墩，墩顶部均埋设不锈钢标盘。监测基点进行校测后，采用边角前方交会，用监测基点对监测点进行监测，角度监测六个测回，距离正倒镜各监测2次，然后根据规范，记录各次监测值，分析监测点位移趋势以及位移量。监测周期：1次/10d～1次/1月，汛期应适当加密监测。
2.2引水洞、导流洞洞室及2号危岩体仪器的埋设及监测方法
根据引水洞洞身围岩的分类及围岩的实际分布情况，开挖时布置了16个监测断面，桩号分别为0+20.00，0+70.00，0+150.00，0+200.00，0+250.00，0+300.00、0+400.00，0+500.00，0+610.00，0+700.00，0+800.00，0+900.00，0+1000.00，0+1100.00，0+1200.00，0+1230.00m。根据导流洞洞身围岩的分类及围岩的实际分布情况，开挖时布置了3个变形监测断面，桩号分别为0+050.00、0+285.00、0+272.00m。引水洞、导流洞洞室变形监测埋设方法见图1……引水洞、导流洞洞室变形监测计算方法如下：△C=Lc-Lct，Lc=(a)2+b2-c2/2a，Lct=(a)2t+b2t-c2t/2at（1）△B=Lb-Lbt，Lh=a-Lc，Lbt=at-Lct（2）△A=h-ht，h=c2-L2b，ht=c2t-L2bt（3）式中：△A，△B，△C——A，B，C测点的位移，mm；a，at——B，C两测点基线初始长度的基准值和t时刻的测值，mm；b，bt——A，C两测点基线初始长度的基准值和t时刻的测值，mm；c，ct——A，B两测点基线初始长度的基准值和t时刻的测值，mm；Lb——B，D两点初始长度值，mm；Lbt——Bt，D两点t时刻的长度值，mm；Lc——C，D两点初始长度值，mm；Lct——Ct，D两点t时刻的长度值，mm；h——A，D两点初始长度值，mm；ht——At，D两点t时刻的长度值，mm。收敛变形监测使用仪器为JSSA30型数显收敛计。收敛值主要由收敛桩及收敛钢尺联合进行监测。收敛桩为铁制金属膨胀钩，布置在围岩上，待水泥砂浆达到强度后，进行原始数据采集作为该断面收敛监测的初始值，随后按频次监测要求进行正常监测。导流洞进口EL747m以上正面边坡布置1个监测断面，桩号0+029.50，EL.760.202m；左侧边坡2号危岩体布置了3个监测断面，分别为桩号0+009.22，EL.750.293m，桩号0+028.40，EL.764.507m，桩号0+029.10，EL.770.435m。边坡及2号危岩体采用相对位移法进行变形监测。
3监测与成果分析
3.1大坝边坡变形监测与成果分析
自06月12日来，项目部对左右岸边坡5个变形监测点按照相关技术要求进行了监测，各点变化趋势图均已得出，以J4点为例，形变如图2。图2中，X值方向为坝轴线方向，Y值方向为垂直与坝轴线方向，Z表示高程。206月12日X，Y，Z对应的刻度值5，10，15表示3个量的初始值，后续每个监测日X，Y，Z对应的刻度值与初始值比较得出形变量。由J1~J5数据形变量趋势分析，各点平面位置相对初始值最大校差为5mm；各点高程位置相对初始值最大校差为4.6mm。大坝所有监测数据最大校差小于5mm，其校差可视为监测误差，各监测点较为稳定，无形变趋势。
3.2引水洞、导流洞洞室及2号危岩体变形监测与成果分析
3.2.1进口边坡及2号危岩体自年3月至2009年5月，项目部对导流洞进口EL.747m以上正面边坡1个断面，按照相关技术要求进行了监测，监测断面显示岩体最大变化量在0.03mm，在允许的范围内，说明导流洞进口及洞室开挖爆破时对岩体的`扰动较小。自2009年2—6月，项目部对导流洞进口左侧边坡2号危岩体3个监测断面按照要求进行了监测，监测断面显示岩体变形分别为0.14，0.07，0.10mm，也在允许的范围内。3.2.2导流洞洞室自2009年2—4月，项目部对导流洞洞室共3个断面进行了监测，现以1断面0+50m为例，位移变形关系如图3，位移变形速率如图4。通过导流洞洞室3个监测断面监测资料分析，前期洞室变形速率最大值为0.09mm/d，后期变形基本平稳,最大位移量为0.08mm/d，经支护后的围岩稳定性较好，满足洞室施工要求。正值表示收敛，监测时出现负值的原因是由于监测误差及计算公式假定条件引起。3.2.3引水洞洞室自2009年2—4月，项目部对引水洞洞室进行了监测，断面位移变形关系曲线、断面位移变形率曲线与导流洞洞室监测图类似。引水洞洞室16个监测断面监测成果表明，收敛量均在规范要求以内，顶拱最大变形值出现在0+20.0m（1断面），变形值为0.77mm，后期测值平稳，变形速率最大值为0.08mm/d；左边最大变形值出现在0+200m（4断面），变形值为0.44mm，变形速率最大值为0.07mm/d；右边最大变形值出现在0+70m（2断面），变形值为0.94mm，变形速率最大值为0.11mm/d。前期围岩变形主要是因爆破过程中岩石被扰动所造成的。
长丝行业平稳度过节后复工期 篇6
行业发展面临诸多难题
劳动力资源紧张，成本上升。
“招工难”是调研过程中企业呼声最大的问题，用工招工已经成为困扰江浙乃至全国纺织企业的难题。究其原因，在于纺织行业劳动强度大，工资待遇低，近几年来企业间由于招工难经常采用抬高工资的方式争夺劳动力，用工成本一路走高，王江泾、平望和龙湖等地8小时织布工的工资已上升到4000元/月以上；第三产业及其它行业相对于纺织行业来说在待遇、工作环境等方面有较大的优势，许多90后不愿进入纺织厂；我国教育注重高等人才培养，对专业技能人才培育缺乏重视，人才匮乏使得纺织行业缺乏新生力量。
原料价格波动，影响产业链。
2014年是不平凡的一年，上半年我国取消了棉花临时收储政策，棉花价格随之下降，下半年国际原油价格大幅下滑，化纤长丝价格连续下跌。棉花及化纤价格的不稳定对长丝织造行业造成了很大影响，虽然原料价格下跌，长丝织造企业承受的成本压力得到一定程度缓解，但是由于织造需要一定的周期，而下游服装家纺企业产品的价格是根据当期原料价格，在织造企业未享受低价原料时就被下游企业顺势降价，严重影响了企业的盈利。
企业融资难，流动资金不足。
2014年，虽然国家实施了宽松的货币政策，但从银行信贷融资依然困难，本已艰难的纺织企业举步维艰；银行贷款防风险门槛越来越高，条件日趋复杂，实体企业间因贷款担保而相互关联，无辜受累时有发生；企业多寻求社会融资，此做法增加融资成本，还扰乱了市场。另外，也有企业反映，银行不给纺织企业贷款并不是没有资金，银行也有强烈的放贷意愿，但是由于纺织行业被认为是夕阳产业，无法正常享受国家的贷款政策。
环保压力大，节能减排任务重。
我国长丝织造行业主要集中在环太湖及东部沿海地区，这些地区环保压力日益严峻。由于行业主要的织造设备是喷水织机，在织造过程中会产生一定的污水，受到当地环保部门的严控，这也在一定程度上制约了行业的发展。在调研过程中，厦门有部分企业反映目前纺织印染工业水污染物排放标准规定的苯胺等物质不得检出的问题对其影响很大。其实喷水织机在织造过程中产生的污染非常有限，通过中水回用等技术，很多企业都可以做到60%～ 90%的废水回用。
缺乏精细管理，品牌意识薄弱。
目前，相当一部分长丝织造企业还没有走出以模仿、跟风为途径的产品生产模式，管理意识不强，缺乏精细化管理。部分企业研发能力弱，自主品牌意识薄弱，极大地影响了企业核心竞争力的提升。企业更多在注重生产性的投入，新技术的研发投入明显不足。
集群开启良好开端
盛泽镇集化纤长丝纺丝、长丝织造、长丝印染及长丝织物后整理加工为一体，纺织占镇工业总产值的95%。2014年盛泽镇工业总产值完成827亿元，同比下降1.90%，全镇现有纺织相关企业2400余家，年产各类纺织品130亿米。具有325万吨纺丝能力，30亿米印染后整理产能。2014年行业经济运行平稳，工业总产值略有下降。今年年初以来企业开工情况良好，经营较为正常。
长兴县是全国里子布、床品用磨毛布、产业用衬布的重要产地，248家规上企业（以长丝织造为主）全年实现工业总产值375.54亿元，同比增长13.24%；利润23.6亿元，同比增长17.74%；利税31.32亿元，同比增长16.77%。在政府积极鼓励和引导扶持下，2014年长丝织造行业运行情况总体良好。今年一季度，纺织企业开工率良好，达到90%以上。
王江泾镇是“中国织造名镇”，建有王江泾纺织集聚区，入驻纺织、机械等工业企业272家，2014年实现工业产值228.11亿元。王江泾镇的长丝织造企业以生产仿真丝、时尚女装面料为主。面对环境污染、资源紧缺的情况，去年王江泾镇出台了“五水共治”的措施，对现有资源合理配置，维持了环境与工业的良好态势。整个行业2014年总体运行情况较为平稳，由于季节性因素，今年年初呈现良好开局，预计仿真丝女装面料的红火开局会持续到5月份。
龙湖镇是“中国织造名镇”，主营纺织服装、五金拉链和塑料玩具的企业有1000余家，去年全年长丝织造集群完成产值311.2亿元，同比增长8%，整个行业相对平稳。由于下游服装行业运行普遍不景气，很多中小型服装厂倒闭，减少了对服装面料的需求能力，企业为了抛库存，多降价销售不计成本，造成织造企业日子很难过。预计今年将持续此态势，行情较为疲软。
平望镇纺织行业占全镇工业总产值的85%，全镇纺织企业778家， 织造企业706家、印染企业40余家，配套服装企业10余家。由于产业较为多元化，配套产业链完整，产品多样化，在外界行业不好的情况下，行业也能很好的运行。特别是在当地政府的扶持和引导下，呈现出良好的发展态势，已成为吴江区继盛泽之后的又一纺织重镇。
七都镇是著名的“中国家纺名镇”，纺织企业100余家，从业人数2万余人。当地织造企业多以生产长丝色织大提花窗帘面料为主，产品极具特色，不易被模仿，具有极强的行业竞争力。去年全镇产业运行良好，目前也呈现出良好的开局之势，预计今年还将继续维持稳定良好的发展态势。
应对“新常态”绝非一日之功
企业——苦练内功方可破局
创新管理，尊重效益优先。
在不少纺织企业都叫苦的时候，业内也有不一样的声音。在福建龙湖镇有这样一家企业，创立于1995年，近几年来不断进步，在产品开发上已将设备发挥到极致。目前企业有1000台喷水织机，实际工人只有180余人，人均操作40～50台织机，工人平均工资8小时制6800元/月，达到了长丝织造行业较高的工资水平，喷水织机废水可以达到零排放，产品库存不超过3天。而这一切得益于企业管理层高水平的管理，企业始终坚持“效益优先”的管理法则，自保、自救、自我提高。
跟进配套服务，引导下游采购。
现如今，很多企业都已经意识到纺织行业遇到了前所未有的困难，企业开始跟进后续服务，而不是仅仅单纯做订单、做代加工。有些纺织企业的研发部门在分析面料、研发产品的同时，还在开展配套服务，研发面料的未来流行趋势，为客户分析面料的用途、风格和搭配，不仅售之布，还授之以用布、以裁衣。虽然目前东南亚凭借劳动力优势对我国纺织业形成了威胁，但是东南亚还仅局限于单纯的加工，低附加值的重复劳动，而国内的企业则可以通过优化后续服务占领更多市场，获得更大盈利。
加大研发投入，走差异化道路。
在国内的几个长丝织造集群中，七都镇的纺织业虽然规模不大，但是经济运行情况非常不错，对2015纺织行情预判也充满信心。究其原因，七都镇生产的产品多以色织类大提花面料为主，织机也是提花龙头织机，无论从原料选取，还是织造工艺来说，都与做常规品种的企业有很大差异，而且很多企业目前也在向下游延伸，做成品窗纱窗帘出售，市场需求一直保持较高位的增长，提高了产品附加值。
政府——政策支持必不可少
为了帮助业内企业更好地发展，各纺织集群地都出台了相关措施，希望助企业一臂之力。
促进产业升级，调整结构。
长兴县制定出台了《纺织产业转型升级实施意见》，巩固提高特色产业集群发展，着力建、补、延伸产业链，发挥集群优势，做大产业规模，优化产业结构，努力提高集群知名度。
王江泾镇也出台了《关于加快推进工业经济转型发展的若干政策意见》，进一步优化集聚区土地、资本、劳动力、技术等资源的配置，降低生产成本，迅速提升主导产业规模，促进工业经济稳健发展，为加快小城市建设提供了强有力的产业支撑。
搭建服务平台，合理引导。
长兴县鼓励纺织大企业建立研究院和技术中心，搭建科技创新平台，鼓励中小企业引进新产品、新工艺和生产装备的技术，走“专特新之路”。2013年长兴现代新型纺织公共创新服务平台正式投入运行，就是政府为了促进纺织产业转型升级，为企业提供工艺设计、标准制定、检验检测、产品开发、企业培训、管理咨询等做的服务。
盛泽镇注重基础设施和公共服务平台的打造。政府通过引导鼓励，促成更多研发平台的建立并让其发挥作用。盛泽纺织科创园引进了各类研发设计机构53家，成为一个集成的服务平台，在产业集群中起到示范作用；同时推进市场平台建设，加快中国东方丝绸市场的提升发展，更好地发挥区域带动力。
出台奖励政策，扶持企业发展。
工期分析 篇7
在工程项目实施之前, 为保证按期完工, 承包商必须预先制定进度计划, 据此组织施工。这些计划均是在预定的自然、技术、管理状态下制定出来的。然而在实际的施工过程中, 这些状态可能会因意外因素干扰而发生变化, 导致项目的实际进度偏离预定计划状态, 造成工期提前或者拖后。
施工进度计划的表达方法很多, 目前常用的方法一般有以下几种:横道图比较法、“S”形曲线比较法、“香蕉”曲线比较法、前锋线比较法以及网络计划法等。在非肯定型计划中, 还有计划评审法等。这些方法都是常规的、经常使用的一些比较经典的方法, 在许多著作和文章中都可以找到[1]。
如图1所示OABC为计划进度曲线, TP为计划工期, STP为总累计工作量。项目实施初期, 一切工作按预定计划组织实施, 实际进度与计划进度完全重合, 如图1中OA段所示。当项目实施至A点时, 由于意外事件干扰, 实际进度偏离原计划状态, AB′即为实际进度状态, BB′即为目前实际进度偏差。若此时干扰事件还未消失, 偏差仍会继续发展, 直到工程结束。
因此, 本文在工程进度曲线基础上, 根据预测进度区段AB′上各时刻对应的工作量大小, 运用灰色系统理论建立进度偏差预测模型, 根据工期偏差预测值, 实现对未完工作量的主动进度控制[2]。
2灰色预测模型GM (1, 1) 的建立及模型精度检验
2.1 基本GM (1, 1) 模型
首先为了找出原始数据中的规律, 弱化原始数据的随机性, 增强其规律性, 通过对原始数据序列做一次累加生成序列, 构造预测模型。
GM (1, 1) 的一般形式为:
X (0) (k) +aZ (1) (k) =u。
其中, X (0) 为非负的原始数序列, X (1) 为1-AGO序列, Z (1) 为X (0) 的临均值等权生成序列。
GM (1, 1) 模型的白化方程为:
数据矩阵B为:
;
数据向量YN为:
。
待定参数列为a= (BTB) -1BTYN。
则数据预测模型为:
2.2 精度检验
1) 残差检验。
根据模型计算出
绝对误差序列:
相对误差序列:
若e (k) <5%则通过检验。
2) 后验差检验。
原始数据的残差均值为:
原始数据方差为:
其中,
残值的方差为:
后验差比值为:
小误差概率P为:
按P, C大小可将预测精度分为好、合格、勉强、不合格四类, 见表1。
3) 进度偏差进行预测。
将求取的参数代入预测模型进行预测, 并令:S
预测实际工期:T=tA+ti+1。
工期偏差实际值:
ΔT=T-tp=tA+ti+1-t (6)
本文将结合灰色系统预测理论, 通过建立灰色预测模型, 可以较确切的预测出由于干扰因素的影响造成的工期提前或拖后的时间以及工程的实际工期[3,4]。
3灰色系统理论在工期偏差预测的实例分析
实例分析以张河湾抽水蓄能电站上水库排水廊道地板混凝土浇筑进行说明。张河湾抽水蓄能电站上水库排水廊道地板长度为3 889 m, 施工期内混凝土浇筑的施工进度计划见表2。
以表2中的实测原始数据为依据, 以进度统计起点 (或可能发生偏差点) 为起点, 工程项目施工时段为1, 2, 3, 4, 5, 设相应的工程量分别为数列
首先对原始数列做一次累加生成得到新数列
以数列
故a, u为待估参数, 两个参数表示的向量形式为:
, 则由式 (7) 及S (1) (t1) =S (0) (t1) 得到预测结果的时间序列函数为:
根据预测时间序列函数得到计算误差。
令S (1) (t (i+1) ) =3 434, 代入式 (5) 得:ti=6.021。
预测实际工期值:T5=30+30× (6.021+1) =240.64。
也就是说, 工期此时将拖后ΔT=240.64-8×30=0.64 d。
根据预测结果, 结合工程进度安排, 将后续工作安排做了相应调整。从而根据灰色预测新陈代谢原理, 我们又对工期发展趋势进行预测。
当排水廊道混凝土浇筑施工至第七阶段时, 得到完成工程量统计数据为494 m。根据灰色系统新陈代谢原理, 去掉一个老信息S (0) (1) =455, 置入一个最新信息S (0) (6) =494, 可得建模新序列如下:
则GM (1, 1) 时间响应式为:
模拟序列如下:
即:工期此时将拖后ΔT=238.581-8×30=-1.419 d。
说明进度趋于正常, 且稍有提前, 可按现有资源配置和组织管理方法继续施工, 能够确保排水廊道混凝土浇筑的正常工期。
4结语
GM (1, 1) 预测建立的是指数性模型, 可以反映工程进度的变化发展。工程进度受多种因素的综合作用, 这些因素可能会产生正面影响, 使得效率提高, 进度加快;也可能产生消极影响而导致施工延误, 若这些因素在同一时段均产生正面作用, 则实际工期低于预测工期;相反, 则大于预测工期。而大多数情况下, 有些因素会产生正面影响, 有些则产生消极影响, 另有一些影响与原计划假定状态一致, 在此综合作用下, 实际工期与预测值较为接近, 符合客观发展规律。
摘要：介绍了灰色系统理论GM (1, 1) 模型应用于水电工程项目的进度偏差分析和进度偏差影响因素分析, 从而实现工程进度主动的动态控制, 以便及时采取措施, 使其对工期的影响降到最低程度。
关键词：预测,灰色系统,工期偏差
参考文献
[1]王林鹏, 董香荣, 杨霞.施工进度计划偏差分析方法的研究[J].河南科学, 2003, 10 (5) :16-17.
[2]冯宏琳, 张玮, 廖鹏.基于灰色系统理论的船闸货运量预测研究[J].武汉理工大学学报 (交通科学与工程版) , 2006, 30 (1) :117-119.
[3]邓聚龙.灰色系统理论教程[M].武汉:华中理工大学出版社, 1990:11.
油田建设施工期的环境保护分析 篇8
1 油田施工带来的环境问题
油田的建设包含了许多方面的小项目, 在施工期间, 需要进行道路开通、场地建设、挖槽铺设管道、钻井等, 多个项目, 对于环境的影响是十分严重的, 包括地表植被、土壤结构、土质、空气质量、地下质量、噪音、生态平衡等, 而且在某些方面, 环境受到的损害是不可逆的。整个工程对于环境的影响是全方位且综合性的, 按照组成环境各种要素, 及工程中存在的问题, 影响波及的范围, 具体内容有以下几点: (1) 开设建筑道路、建设场站是, 需要占用一定的土地, 地表的植被会遭到破坏, 或作物的生长受到严重影响, 地表的使用状态改变, 或者直接使土壤裸露, 水土流失严重; (2) 建设中必须要使用到许多机械设备, 如开挖机械、运输机械等, 该类设备的动力一般较噪音较大, 影响周围居民生活; (3) 钻井时会产生大量的污水及泥浆, 井下的相关工作会对地下水造成污染, 如测井、打孔、下泵等, 对于地表植被的生存也有一定的影响; (4) 在施工过程中不可避免的涉及到废弃石油的排放, 是土壤的性质发生变化, 不适合植物生长[2]。
2 相应措施
针对上述问题, 应对其进行有效的改善及控制, 使油田的坚实施工符合国家相关规定, 保障环境及生态的平衡, 并将油田的效益及环境保护相结合, 具体措施有以下几点:
2.1 加大环保投入
环境保护与经济协调发展是实现可持续发展战略的基本要求之一, 也是构建和谐社会的的主要途径。在现代市场经济的形势下, 国家对于石油工业建设的相关问题及各项指标均有较为严格的的限制和要求, 该类规范也是为石油工业的长远发展进行的规划。石油企业在进行环境保护时, 应加大资金投入, 引进新技术、选用新材料, 建设相应的基础设施, 如建设污水处理站、购置废气净化设备、各种工业垃圾的处理设备等, 以及各类环境保护的人员配置, 并每年进行重点整治, 在经济条件较好的情况下, 还可以兼顾环境的改善, 如植被的恢复、排水河道的清理等, 不仅能够使环境问题得到有效的控制及改善, 从另一方面讲, 也能够保障油田的其他工作有序进行。
2.2 产业结构及环保工作调整
能源的竞争越来越激烈, 是由企业面临的压力与挑战也是日益严峻, 该形势也在一定程度上影响了环保工作进度及落实。石油企业应在保证本单位发展经济效益的前提下, 适当调整产业结构, 将高污染且效益低的项目, 由污染少的项目取而代之。多于高效率但是高污染的项目, 应尽量改善、优化生产工艺, 尽量控制各个环节的生产质量, 将污染降到最低。在环境保护的工作重点上, 应该将传荣的先污染后治理转化为预防为主, 防治结合, 防患于未然, 不仅能够减少后期污染治理投入, 降低工程的总体成本, 实现清洁生产, 还能够减少许多复杂的处理过程, 提高工程建设的进度, 及早实现投产及产生效益[3]。
2.3 周边环境协调
环境保护工作并不是单一的工程项目, 保持生态的平衡, 还需要现对周边的环境进行全面的调查及客观的分析, 调查项目包括周边环境的特点、整体状况、净化能力、环境缺陷、气候特征等, 制定出相应的预防措施。如果石油企业已经处于建设过程中, 建设施工与污染防治相结合, 就将本企业的环保工作与环境的适应性相比较, 发现有与该类信息相违背的方面, 应深入研究, 分析产生的原因, 是属于管理不当、落实力度不够还是整体理念的偏差等, 并积极改正或调整, 或者在进行后期污染治理时, 根据周边环境特征探索出适当的解决措施, 是环保工作真正发挥出作用, 提高工作效率[4]。
2.4 提高人员环保意识
环境对于人们的生活、居住、生产等各个方面均有着紧密的联系, 但是环境保护工作的效果却是隐性的, 效果不明显, 或者收效较慢, 在实际的经济收益上, 投入与产出不成比例, 使许多人对于环保工作失去信心, 或者缺乏动力, 但是从长远来看, 其经济效益及社会效益是巨大的, 因此需要对施工人员的固有思想进行矫正, 让其真正明白环保的意义, 提高工作中环保的积极性, 将环保的理念荣誉到各项工作的各个细节中, 并发挥主观能动性, 在实践中积极探索或改进环保工作的措施及方法, 是环保工作中真正的落实到位没收到良好的效果。
3 总结
油田在建设期间对环境的影响是客观存在的, 对于该问题的控制与解决和油田企业的生存发展、社会各项资源的合理配置及周边居民的生活质量, 对于构建和谐社会有着十分紧密的联系, 因此对于油田建设施工期间的环境保护是建设者及管理者都不能忽视的重大问题。本文知识简单阐述了施工中的一般问题和具有指导意义的措施, 具体的施工方法、技术、流程、及管理方式还需要各个工程的施工人员及管理者对工程的具体情况进行认真、全面的分析、研究, 结合理论, 探索出一套适合具体工程项目的可行性方案, 加强环境保护工作的管理, 为油田的建设人员提供安全舒适的工作环境, 保障周边居民生活水平, 并为石油企业实现可持续发展提供良好的外部环境, 做到经济发展与环境保护的协调发展, 构建和谐社会。
摘要：油田的建设工程中, 涉及到各个行业, 包含的范围也十分广阔。随着施工过程产生的问题也很多, 其中较为突出的一点即为施工期间的环境问题, 严重影响到施工地周边居民的正常生活及生产, 因此需要对该类问题进行有效处理。油田建设的管理者需要全面分析具体工程的情况, 选择合理的环境保护措施, 保障周边居民的生活质量。本文简单阐述了油田建设施工过程中产生的环境问题, 也针对该问题提出了几点措施, 给进行该项建设工程的施工人员提供一定的参考与借鉴。
关键词：油田,建设,施工期,环境保护,分析
参考文献
[1]邹积荀.油田建设施工期的环境保护[J].油气田地面工程.2011, 30 (04) :75-76
[2]路连发.浅谈油田建设施工期的环境保护[J].中国石油和化工标准与质量.2012 (09) :223
[3]欧仕军.石油勘探开发过程中的环境保护[J].硅谷.2010 (07) :136
工期分析 篇9
1 城市道路施工期大气环境影响分析
施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响,其次为沥青烟及临时营地生活炉灶排放的烟气。施工期大气污染物的主要产生情况为下述几个方面:
1)露天堆场及裸露场地产生的扬尘,加工易产尘的建筑材料,也会产生扬尘;2)建筑材料的运输,如不采取有效的遮盖措施,会产生扬尘;3)道路铺设产生的扬尘及沥青路面铺设沥青产生的烟气;4)施工临时营地生活炉灶产生烟气;5)拆迁过程中产生的扬尘。
施工期污染源多是间歇性的,主要对近距离形成局部污染。施工现场的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸地带,会给现场施工人员及近距离的居民的生活和健康带来一定的影响。如遇大风等不良气候条件,也会加大污染浓度并向远处扩散,造成空气中TSP浓度加大。
1.1 露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析
易产生扬尘的露天堆场有:土石方堆场,建筑材料露天堆料场。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表1。
由表1可知,尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时,沉降速度为1.005 m/s,因此可以认为当尘粒粒径大于250μm时,主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同,其影响范围也有所不同。比如根据太原市长期气象资料,主导风向为NNW范围,因此太原市城市道路建设施工扬尘主要影响道路的东南侧区域。
1.2 汽车运输扬尘环境影响分析
表2为一辆10 t卡车,通过一段长度为1 km的路面时,不同路面清洁程度P,不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见,在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
kg/(辆·km)
1.3 沥青路面铺设沥青产生的烟气
根据有关资料介绍,沥青加热时会产生沥青烟,沥青烟中含有大量的有毒有害物质,对大气环境造成很大影响,危害人体健康。现城市道路建设基本不允许现场进行沥青搅拌,铺路所用沥青必须为商品沥青混凝土,这样沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响在施工现场就可以消除。拌和好的物料采用无热源移动式高温容器运送至铺浇工地,这样沥青烟对大气的影响就会降低到最小程度,对周围环境影响相对较小。
1.4 临时营地施工人员生活炉灶产生的污染
城市道路建设施工工期较紧,施工过程中需在施工场地处设置临时食堂,因城市道路周围环境的敏感性,采用炭火炉灶会对城市大气环境产生一定的影响。
1.5 拆迁扬尘影响
城市道路建设项目一般均会涉及到拆迁工程,拆迁过程中短时间内会产生大量扬尘,如不采取相应的防治措施,拆迁扬尘会对大气环境带来影响。
2 施工期大气环境污染防治措施
结合HJ/T 393-2007防治城市扬尘污染技术规范要求,针对城市道路施工期产生的大气污染物的特点,环评可提出以下防治措施。
2.1 工程物料堆存及施工扬尘控制措施
1)施工中使用的混凝土、砂土等建筑材料,尽量减少现场加工,混凝土必须使用预拌商品混凝土,路基石灰土拌和应采取工厂化生产,不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。对于少量的现场物料加工场地应设置围挡,并附以洒水抑尘措施。2)土石方堆场在产生扬尘的情况下应进行洒水,堆置超过一周的,则应采取覆盖防尘布、防尘网,防止风蚀起尘及水蚀迁移。3)施工现场应设置2.5 m以上围挡,必要时采取封闭施工方式。施工现场道路须采取临时硬化方式,并对施工场地以及需回填的土方表面洒水或硬化处理,以减轻施工扬尘。4)遇有4级～5级以上大风天气时,施工工地应停止土方施工。5)工地应有专人负责逸散性材料、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。
2.2 减少运输扬尘措施
1)配备一定数量的洒水车定期洒水,施工期间,对于工地内裸露地面,应在无雨天气时,视情况每周洒水2次～7次,扬尘严重时应加大洒水频率;对于施工工地道路积尘,可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘,不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。2)进出工地的物料、渣土运输车辆,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏;若无密闭车斗,物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗应用苫布遮盖严实,苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 cm,保证物料、渣土等不露出;车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土的运输。3)施工期间,施工机动车在工地内应低速行驶。4)施工期间应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台,车辆驶离工地前,应在洗车平台清洗轮胎及车身,不得带泥上路;洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施,收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆;工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 m,并应及时清扫冲洗。
2.3 沥青烟防治措施
修筑道路的沥青烟气污染主要来自沥青熔融、搅拌和摊铺行为。摊铺时产生的有害物质比沥青熔融和搅拌时要少很多。城市道路建设采取商品沥青混凝土形式,熔融和拌和过程全部在专业工厂进行,可以大大减轻施工现场沥青烟对环境空气的影响。
同时环评应提出禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草,以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质,防止对周围环境空气的影响。
2.4 临时营地食堂环保要求
环境影响评价一般要求临时食堂在做饭时使用清洁能源,严禁设置燃煤炉灶,必要时在临时食堂内安装油烟净化设施,并设置隔油池,以减轻对周围环境的影响。施工营地的选择尽量因地制宜地选择基础设施健全的道路附近场所,利用场地原有的管道燃气及排水管网等基础设施,以减轻施工营地人员生活对周围环境的影响。
2.5 拆迁扬尘防治措施
拆迁工程进行时,应在拆除现场边界设置1.8 m以上的围挡,同时在拆迁作业时,应使用高压喷淋、洒水等方式降尘。拆迁工程即拆即清,渣土应及时清运,防止堆放时间过长,造成二次扬尘污染。
2.6 加强施工现场的管理、防止施工过程中的扬尘污染
城市道路建设过程中应配备专人负责现场污染控制监督管理人员,对不符合环保要求的工段和场所及时纠正,加强施工现场环境保护管理工作,督促环保措施的落实。
在采取以上防治措施以后,可有效防止城市道路建设施工期的大气污染。
3 结语
城市道路建设是一项提升城市形象的惠民工程,做好城市道路建设施工期大气污染防治,提倡文明施工、环保施工,减少施工期扬尘的污染,将对城市空气质量的改善起到一定的作用。
摘要：简要介绍了城市道路建设施工期的大气环境影响,并对城市道路建设施工期大气环境影响进行了分析,同时提出了防治城市道路建设施工期大气污染的措施,以供参考。
关键词：城市道路,施工期,大气环境影响
参考文献
[1] 冷霜.浅谈高层住宅的建筑设计工程[J].科技资讯,2009(19):82- 83.
工期分析 篇10
1.1 工期索赔的主要目的
在施工过程中, 经常会出现很多不能被预见的事情, 会使施工不能顺利进行, 使得工期延误造成损失。工程的业主因为工程不能交付使用, 不仅会失去盈利而且得增加相关的开销, 因为工期时间延长既要增付工人的工资以及其他相关的费用, 还有可能要赔付违约金。
一般对工程的索赔有两个目的, 一个是尽量推卸和免去自己的责任, 尽量不用支付延长工期要交的违约金。另一个则是, 对因为延长工期造成的费用和损失的赔偿。
一般而言, 业主单位会采用以下两种办法来解决延长工期的问题。 (1) 不用进行加速措施, 使得工期能够得以顺利进行, 然后按照原定的计划和方案进行工程实施。 (2) 让承包商采取措施加快进行, 对损失进行弥补。如果是由于工期的延误, 承包商不承担责任, 如果业主对承包商的索赔已经认可, 就可以采用加速措施来对增加的费用进行索赔。
1.2 工期与建设费用的关系
一般在合同中都会写明工程的开工时间、竣工时间还有施工的总天数, 而且还会写明出现延期开工、暂停施工、工程延误以及工期提前所要承担的责任。一般业主都会把完工工期作为投标的重要部分, 但是由于建设工程本来就很复杂, 而且会出现很多问题造成工期延误。所以工程监理在进行工期分析时要弄清楚工期和建设费用之间的关联。这样才能更好的划分业主和承包商之间的责任, 使得纠纷得到处理。接下来我们就对工期和建设费用的关系进行详细的介绍。1.2.1工期与直接费之间的关系。建筑施工是有很多作业工序和阶段所组成的, 这些工序会因为企业的特点不同而采用不同的方案来进行, 而且它们所要耗费的劳动力和建筑材料也都不同。我们要在正常的工期内, 采用最低的成本。1.2.2工期与工程间接费之间的关系。工程长短的变化伴随着工程间接费用的共同变化, 这是由于在正常的工期, 工程的间接费用是最低的, 但随着工期的拖延间接费用也在不断提升。1.2.3最佳工期与合同工期之间的关系。建设总费用包括工程的直接费和间接费。总费用最低是最理想的工期, 一般情况下业主单位和承包商都会选择这样的工期。市场经济条件下, 双方都会按照自己的利益, 提前或者延后工期, 并且能够提出赏罚的决定, 一般有三种情况。 (1) 当业主单位意识到工程提前完工交付使用所产生的市场利润大大高于他所支付给承包单位的加速施工的赶工费及收益分成时, 他们将会做出明确的加速施工的表示。 (2) 当承包单位意识到自身提前完工所增加支出的工程成本 (直接费+间接费) 大大低于从业主单位那里得到的提前奖金及提前交用收益分成时, 他将会自愿采取加速施工措施。 (3) 当己经全部掌握了某特定情况下工程材料费急剧上升是一暂时现象时, 决策者可能采取延期躲避的策略以降低自己所承担的部分费用, 短暂涨价期过后再采取弥补措施。甚至乐意接受某种罚款, 因为最终效果证明了他的这种做法确实减少了一部分损失。
1.3 工期延误的分析
工期延误是指工程实际竣工日期迟于合同规定的竣工日期。对业主来说, 工期延误意味着工程不能按期投入使用, 迫使投产准备时间延长、投产物资准备使用资金占用时间增多、使市场利润受到损失、使总建设费用增加。对承包商来说, 工期延误将使工程成本增加, 生产效率降低, 企业信誉受到影响等。由此可见, 工期延误形式上是时间的损失, 实际上是经济上的损失。由于工期延误对合同双方都会造成损失, 延误责任涉及到双方多方面的权利和义务关系, 因此, 工期索赔在整个工程索赔中占据了很高的比例, 也是合同双方容易争论的问题之一。所以, 分析和识别各种原因造成的工期延误及相应经济责任对于监理工程师客观、公正地处理工期索赔问题就显得尤为必要。根据工程实施中所发生的工期延误, 据其发生的原因, 索赔的结果和时间因素可划分成如下几类:
业主或其代表原因引起的延误;承包商原因引起的延误;有关第三方原因引起的延误;不可预见因素引起的延误;可索赔延误;不可索赔延误;关键线路延误;非关键性延误;单一性延误;同时性延误;交错性延误。
1.4 工期索赔的处理
在工程实施过程中, 承包商经常发出延误通知要求延长工期, 其累计时间常常显著地超过原定的竣工日期。这是由于业主单位推迟开工日期;开工前现场不具备施工条件;没有按时履行预付款义务;施工过程设计变更不断等。
2 费用索赔分析
费用索赔是工程索赔的重要组成部分, 是承包商进行索赔的主要目标, 费用索赔的大小, 关系着承包商的盈亏, 也影响着业主建设工程项目的成本, 特别是对于发生亏损或接近亏损的承包商和财务状况不佳的业主, 更是如此。
2.1 索赔费用的分类
在整个施工阶段, 引起索赔的因素是多种多样的, 每一具体索赔事件所发生的费用构成也不尽相同, 综合各种因素, 费用索赔通常有下述两种分类方法。
2.1.1 按费用索赔起因划分:
(1) 工程量增加费; (2) 可补偿延误损失费; (3) 加速施工费; (4) 与工期无关的甲方违约损失费; (5) 甲方提前使用及保修期责任费; (6) 中断及解除合同损失费; (7) 国家政策、法规变更影响费用。
2.1.2 按索赔费用的项目组成划分。
索赔费用按其项目组成可分为直接费用和间接费用;其中, 直接费包括人工费、材料费、机械费;间接费包括管理费、利润。索赔费用计算的基本方法就是按上述费用组成项目分别分析、计算, 最后再汇总求出总的索赔费用。按照国际惯例, 承包商的索赔准备费用、索赔金额在索赔处理期间的利息、仲裁费用、诉讼费用等是不允许索赔的, 因而不应将这些费用包含在索赔费用中。
2.2 费用索赔处理的基本原则
从国际上几种常用的合同条件及国际惯例来看, 在处理费用索赔时应遵循如下几个原则:实际损失原则;合同原则;赔偿原则;合理性原则;最小原则;引证原则;时限原则。索赔是合同签约双方的一项共同权力。是一种保护自我、维护正当权利、减少损失、增加利润的手段, 更是增强市场竞争意识、加强法治观念的需要。但在实际操作过程中, 人们对索赔问题一直存在着一些认识上的误区。实际上, 索赔具有签约双方的一种正当权利通过索赔, 能对违约方行为起警示作用, 有助于双方更紧密的合作, 有利于合同目标的顺利实现。
参考文献
[1]李启明.工程建设合同与索赔管理[M].北京:科学出版社, 2004.
[2]齐宝库.工程项目管理[M].大连:大连理工大学出版社, 2003.
[3]耿耀坤.浅谈工程的施工索赔[J].山西建筑, 2004.
浅析工期对工程造价的影响 篇11
关键词:建设工期;工程造价;影响
中图分类号:TU723.3 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2010)24-0080-02
建设项目从立项、开工到竣工投产要经历较长的时间,并且要投入大量的资金。编制合理的进度计划,并在工程项目的建设中按所安排的进度控制实施,保证工程按期或提前竣工,可以使建设项目按期或早日发挥经济效益和社会效益。在工程建设的进度、质量、造价的控制关系中,质量控制是根本,造价控制是关键,而进度控制是三者的中心环节。本文论述工期意义、工期对工程造价的影响及影响工期的因素。
1工期及其意义
工期包含建设工期、合理建设工期、定额工期、合同工期、建设周期五个,工期的合理与否的意义重大。
1.1工期决定工程造价
马克思的商品价值学说在理论上把商品价值的大小归结为生产这种商品的社会必要劳动时间,建筑产品的价值同样与建造该建筑物所花费的必要劳动时间成正比。商品的必要劳动时间是指在一定的技术条件和社会平均劳动熟练程度下生产商品的社会平均劳动时间。在建筑业中,建造各类建筑工程的定额工期是以社会必要劳动时间为基础确定的,而工程造价是建筑物商品价值大小的体现,因此,可以说某项建筑工程的定额工期决定了该项建筑工程的造价。
1.2工期意味著效益
从宏观上讲,工程项目由于工期长、工程投资巨大等特点,按期或提前竣工能迅速形成固定资产,扩大再生产能力,具有显著的经济效益和社会效益。从微观上看,对于业主来说,按期或提前竣工,一方面提早发挥了效益,降低了投资的风险,提高了投资的收益;另一方面减少了建设期贷款所需支付的利息,经济收益是巨大的。对于建筑施工企业来讲,承建工程按时或早日完工,预期的利润就成为现实,可以尽早地投入下一项工程的建设,在滚动建设中取得最大的经济效益。
1.3工期是制订国民经济计划的参考指标
国家在制订国民经济总体规划时,必须考虑建设速度才能确定计划目标。工期是建设时间的总和,反映了建设速度,是国家进行总体规划时必须考虑的因素。如在国家制订的“九五”计划中提出人均使用面积达到12 m2,这就意味着每年要建造2.4亿m2的住宅,这个目标能否实现就要考虑当时的建设周期及其潜在的建设能力。
2工期与工程造价的关系
工期与工程造价在项目建设管理中有其内在规律。一般来说,如果超过合理建设工期的时间越长,则工程造价越高。因为正常建设工期的拖延即使不考虑材料、人工、机械设备的变化因素,也会造成工程造价中间接费的增加。从投资角度看,建设工期的拖延,不能按时形成生产能力,资金回收期延长,投资收益率降低。更为严重的是由于建设工期的拖延会失去项目预期的商业机会或增加资产的无形损耗。但也不能简单地认为工期越短就造价越低。这是因为,缩短正常的建设工期需要投入更多的人力、物力和采取相应的施工措施,而这些措施必将增加工程造价。为了缩短工期而“赶工”所增加的成本,需要从项目提前投产或交付使用所产生的效益中得到补偿。当提前建成所产生的效益小于为提前工期而增加的成本时,即失去了提前工期的意义。可见压缩正常的工期是有一定的限制的,从经济角度上看,质量合格而成本最低所对应的工期应是合理的。
工期的缩短会造成工程造价的增加,但对投资目标的实现有利。缩短工期对建设项目的影响可以归纳为以下几个方面:
2.1增加工程造价
为了缩短工期,承包的施工单位需要采取一些特殊的技术和组织措施,如加班加点、增加机械,此举导致工程直接费用的上升,劳动效率下降。其结果表现为提高标价,或者由业主支付提前竣工奖补偿施工单位相应的损失,这是我国目前较普遍采用的方式。
2.2提早发挥投资效益
这是促使业主普遍希望工程能缩短工期的原因,因此任何一个建设项目都是为着某种特定的目的而兴建的,而其中投资收益往往是主要的目的之一。建设项目的投资收益一般都是可以定量计算的,即使是以社会效益为主的建设项目也可以通过费用效益分析的方法来定量表达,这些收益与增加的工程造价相比,从而很容易算出提早发挥出的投资效益。
2.3对利息支付的影响
对利息支付的影响包括两个方面:一方面是对建设期间利息支付的影响,另一方面是项目建成后利息支付的影响。在建设期间,利息支付涉及到资金投入的时间、额度、利率等因素,缩短工期一般都意味着资金总量投入的时间提前、单位时间投入的资金额度增加、计息时间缩短。项目建成后的利息计算主要考虑投资总额及缩短的工期数或提前回收投资对支付利息减少的影响。
3影响工期的因素
影响建设工期的因素是多方面的、复杂的,而且许多因素具有不确定性,概括起来大致可分为内部因素、外部因素和管理因素。
3.1内部因素
内部因素包括建设项目的建设标准、功能、规模以及项目建设中采用相应的施工组织措施和施工技术方案等。不同项目有不同的特点,即使同类项目,由于建设规模、生产能力、工艺设备及流程、工程结构的不同,影响建设工期的因素也不同。内部因素主要反映在不同建设项目或相同项目不同建设规模、标准之间所存在的建设工期的差异。
3.2外部因素
首先是建设地点的地质、气候等自然条件。建设地点的地质条件直接影响到内部因素所涉及的建设工程量、建设的难易程度、交通运输和施工组织设计等。气候条件主要是指建设地点的海拔高度、冬季施工期、年度降雨天数、年大风或台风天数、最大冻土深度等,气候因素影响了建设的年有效工期以及由此导致的降效。
其次是供应条件。主要指建设项目的资金、材料设备、劳动力、施工机械等的供应及其质量。供应条件受整个国民经济和建筑业发展的影响。实践表明,供应条件是影响建设项目工期的关键因素之一。如不少重点建设项目,由于资金到位率高、物质供应有保障,加上主管部门和参与建设各单位的科学管理,项目建设工期明显缩短,使项目建设取得了良好的经济效益和社会效益。相反有相当一部分工程项目仓促上马,建设资金不足时搞“钓鱼”工程,严重影响了材料、设备的准备工作,致使工期一拖再拖,形成了“投资无底洞、工期马拉松”的状况,不仅造成建设项目投资效益差,还给参与建设的各方带来经济损失,同时也出现了不少纠纷或“扯皮”现象。
3.3管理因素
建设项目的实施涉及到计划、建设、财政等行政部门和业主、设计、施工、咨询等诸多单位,就建设工期或建设速度而言,体现了上述部门和单位的工作效率和协调配合能力。
按照建设各阶段的划分,项目的施工阶段在整个建设工期中所占的比例最大,但项目的可行性研究、设计、施工准备工作包括征地拆迁、招标、材料设备采购等建设前期工作都将对建设工期产生影响。目前,我国的建设管理水平在这些方面还存在一些不容忽视的问题,相当一部分项目建设工期的确定带有随意性,如招投标过程中违背施工客观规律,盲目压缩工期,打乱了正常的施工和建设程序,造成一些难以弥补的质量问题。因此,加强建设工期的管理必须有科学和严格的法规作保障,以提高参建各单位的管理水平。
4工期的优化
任何建设项目都有造价、工期、质量三个主要目标,这三个主要目标要在投资总目标下进行协调。实际操作过程中,在保障质量的前提下,主要是工期与工程造价之间的优化,即寻求最低造价下的建设工期或确定工期条件下的最低造价及资源供应均衡。
工期优化的方法有很多,主要是根据项目建设的难易程度及进度计划表现形式(如横道图、关键线路、计划评审技术等)而采用不同的方法。
工期提前所产生的投资效益主要为业主所得,缩短工期对业主总是有利的,但是片面地追求短工期也是不科学的。在优化工期时要注意处理以下几个方面的问题:
首先,要充分考虑技术约束条件,不能违反客观的技术规律,应保证所确定的工期目标大于最优工期。缩短工期不要只考慮施工阶段,还要考虑前期准备工作、设计阶段、设备订货等多个阶段和环节,合理的进度计划和有效的进度控制显得更为重要。
其次,要注意保证质量目标,绝不能因为加快进度而降低工程质量。否则,可能造成返工、修补或留下工期隐患,既增加了投资又拖延了工期,欲速则不达。
再次,要以整个建设项目的总目标来确定工期目标。对于大中型建设项目来说,有时某个单位工程或单项工程提早竣工并不能提早发挥整个建设项目的投资效益,这时缩短工期并无经济意义,反而增加投资。
最后,如果确定的工期目标过短,施工单位的投标报价可能大幅度地高于业主预计的工程造价,这时业主就要重新考虑整体的投资目标。
另外,进行工期优化还需要考虑劳动保护、施工安全等因素。
5结束语
综上所述,工期对于工程造价的影响是很大的,为了对工程造价有个合理的控制,应该想方设法对工期进行优化。
参考文献
1 郭倩娟.工程造价管理[M].北京:清华大学出版社,2005.5
2 蔡 达.建筑工程工程量清单计价规范[M].上海:华东出版社,2005.8
〖作者简介:黄晓玲,女,1976年出生,大学本科学历,工程师,主要从事建筑工程造价管理工作。〗
Brief Analysis Time to Building Cost of Projects Influence
Huang Xiaoling
Abstract: The items of basic construction from initiating a project, begin to completion production to experience the long time, and must invest the massive funds, a reasonable time has the very tremendous influence to the control engineering construction cost. The article elaborated the time significance, the time to the building cost of projects influence, as well as the influence time factor.
工期分析 篇12
工程开展至结束所用的时间一直是施工团队关注的首要问题, 它关系到工程合同条款的执行和整个工程造价的浮动。对工期的管理作用在工程的各个阶段, 包括前期的设计方案, 管理规划。工程紧凑合理进展是一个施工团队能力的体现, 完善的规划各阶段施工时间, 必然促使在材料选用、施工技术水平、大型机械设备使用效率上都有一个符合实际情况的计划。对管理层人员组成及调动更合理, 提高各项目工作效率, 优化设计方案, 使建筑承重结构施工过程简单, 承重能力强。建筑工程造价受多种因素影响, 施工现场技术人员的薪水通常是按日进行计算的, 减小施工时间可以为团队节省一部分薪水支出。工程安全顺利的收尾后可投入使用, 设备运转带来的经济效益也是有目共睹的, 加强工期的规划和探讨, 有助于工程单位长远发展, 节省成本开支同时使建筑结构更安全合理, 提升整体市场竞争力。
2 制约工期的因素及合理工期的确定
2.1 制约工期的因素
延误工期的主要问题包括施工期间遇到的大风强降雨天气等自然灾害;工程团队前期准备不充分;建筑设计不符合现实实际情况;施工场地条件不能满足大型机械设备持续运转的需求;工程流动资金少不能满足连续施工需要的建筑材料采购花费等。
2.1.1 气候条件。
不同施工地区的自然条件差异大。我国东北地区冬季气候寒冷不可进行施工, 一些项目需要涉及到地基挖掘建设, 只有在土地完全解冻时才能进行, 可供工程进展的时间短。部分平原地区春季虽然气温回升但是风力较大, 对大型设备的搭建使用都有不同程度的影响。南方气候温暖, 温度对基层建设的影响小, 不会出现土地因冻结坚硬不可施工的情况, 但阴雨季节相对较长, 涉及到高空作业的项目需要搭建脚手架, 降雨期间安全保护结构变得潮湿, 摩擦小, 对施工安全影响大, 致使工期拉长。
2.1.2 图纸设备供应。
完成前期准备工作后工程的进展是连续的, 要求各部门紧密配合, 提高作业效率。图纸在设计中缺少实地测量, 致使施工遇到阻碍, 一些不合理的结构搭建方位需要临时修改, 对设备安放位置也要有所移动, 使施工间断。工程进展一定阶段后对后续建设需要的时间进行重新预算, 必要时会加大作业范围, 对机械设备需求量也会增加, 管理人员没有对现场充分了解, 设备数量不能满足多个项目同时施工, 是延误工期的主要原因。
2.1.3 施工组织管理。
火电工程规模庞大, 招标单位会将总工程进行划分, 分包给不同的施工团队, 同时进行施工作业, 可提高作业效率, 但对管理工作造成了很多困难。不同项目的施工材料选取差异大, 在材料质量监管上就要花费很多时间。各个分包项目的招标往往不是同时进行的, 开工时间也存在差异。只有确保每一个小项目的安全收尾整个工程才可以投入使用。火电厂建设涉及到很多大型设备的组装安放, 受场地大小限制, 部分工作同时进行容易相互影响。管理人员没有协调好施工进展顺序是影响工期的首要原因。一些大型设备可能会由两个分包项目同时使用, 需要管理人员做好规划, 否则容易出现因使用冲突出现的停工现象。对现场安全管理的疏忽导致技术人员对设备不按照规定操作, 造成设备的损坏, 对工程顺利进展影响大。
2.2 合理工期的确定
2.2.1 火电工程建设工期。
在火电工程建设中, 对其工期的算定是从施工开始直至整体设备正式投入使用。这期间包括了很多前期修建、后期调试等项目, 准备阶段虽然不是正式建设, 但也算在工期中。明确工期的预算方式, 可有效促进各阶段合理规划, 在建筑结构的组建问题上也更科学。对施工设计、安全质量都有重要意义。
2.2.2 火电工程合理工期。
火电建筑的合理工期即定额工期, 这是一个变化、发展、进步着的概念, 它是和某一时期的施工总体技术设备水平、劳动效率及建设管理方式紧密联系的。此外, 火电工程会受到自然条件的很大影响, 气候环境的差异、装机容量的区别和规格等的差异都会对工期产生或大或小的影响, 因此火电工程的工期会受到诸多因素的影响。一般国家在计算火电工程的工期定额时, 会根据装机容量、气候条件和规格等区分, 这样才能保证火电工程工期定额的合理性。
3 如何科学合理地控制工期
3.1 合理安排设备招标
火电工程的施工过程中, 影响其进度的两大主要因素便是图纸完成的不够及时, 设备送达的不够准时。再细化点来说, 图纸无法按时完成的根源也是设备造成的。要将图纸和设备产生的恶劣影响降到最低, 就一定要有严密的施工组织计划, 事先科学安排设备招标工作, 以从根本上避免这一问题的影响。也就是说要按照施工组织对图纸和设备的要求, 设立一套设备招标的时间表, 以使图纸和设备与施工组织更加协调。
3.2 合理划分施工标段
因为火电工程的成本高、耗时长, 因此常使用标段施工、多家施工、彼此竞争的建设方法。该方法在减少工期上起到了非常积极的作用, 可是也产生了交叉施工的问题。尤其是进行安装工作时, 各方之间都很不协调, 一味追赶自己的进度。所以, 划分标段期间就要考虑标段施工应具有的独立性, 减少交叉施工发生的概率。
3.3 合理调运配置机械设备
建设项目之前, 施工组织设计方案中便要注明所用的主要机器和施工方案, 并结合工程进度适时的调整配备的机器设备, 使工程施工能够更加安全、顺利的完成。
3.4 提高现场管理水平
从施工企业的角度来看, 现场管理是保证生产经营活动顺利进行的基石。此外, 它也是企业整体管理工作的关键组成。可以这样说, 一定程度上, 现场管理工作的水平几乎体现着企业管理的水平, 并且反映了企业建设工程的能力大小。提高现场管理水平必须要本着经济合理、科学高效、标准化、规范化的原则。做到以上这些, 才可以真正的提高施工现场的工作效率和管理效率, 最终形成一套科学、高效、合理的现场工作制度, 从而有效的降低成本, 促进企业实现经济效益最大化。
4 结论
建设火电工程时涉及到质量、安全、投资等多个方面, 而合理控制工期的目的就是将上述的这些因素来进行协调、均衡, 从而能够更加有利于施工的顺利进行。若建厂时的各个条件是大体相同的, 就需要保证施工组织工作的质量、使用先进的施工设备和合理的建设方案, 这样才能有效的减少施工时间。如果我们为实现合理工期的目标是以降低质量和安全性为代价, 那是愚蠢的行为, 在施工中是不应出现的。
摘要：火电工程建设规模庞大, 对大型机械设备使用频繁, 其建设工期容易受技术水平、环境变换等多种因素影响, 这些问题严重阻碍了我国火电工程建设业发展, 对建设中可能遇到的问题进行分析, 加强技术方面的学习, 严格管理, 有助于国家整体的建设发展, 同时对经济进步起促进作用。
关键词：火电,建设,工期
参考文献
[1]邵敏, 王丰, 刘懿辉, 张洁.以A电站工程为例剖析EPC模式下水电站工程的风险管理[J].黑龙江水利科技, 2012 (12) .
【工期分析】推荐阅读：
电源电站坝区施工期安全监测技术分析论文08-24
洋山港施工期地基处理风险分析及防控10-12
重视工期索赔 加强工期签证08-09
工期—资源07-22
控制工期06-04
工期进度09-16
项目工期10-22
有效施工工期11-01
工期风险传递11-27
工期延期报告06-07